在生活中，越來越多人會去使用協(xié)議，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

維修合同判決書篇一

乙 方：

由于今年雨水較多，鎮(zhèn)內(nèi)南環(huán)路保民到共合段2.6公里道路損毀嚴重,，為了方便交通,，保持通車順暢，甲方將該路段的維修事務(wù)承包給乙方,，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),，雙方特簽訂以下條款，遵守并執(zhí)行,。

保民到共合段南環(huán)路約2.6公里,。

1、清理完所有路邊塌方,；

2,、路面刮平上土壓實,并且水毀路段要用砂石填鋪墊平；

3、整個路面鋪設(shè)沙石,，厚度不低于10cm,，路面寬度不小于4米； 4,，完善路邊排水溝,，確保溝內(nèi)水流通暢。

工期從20xx年8月20日至9月20日,。

工程由乙方包工包料,，工程總造價206，000.00元,。

維修工程完工后,，由甲乙雙方組織有關(guān)人員對維修工程進行驗收。

維修工程由乙方墊資施工,，工程經(jīng)驗收后甲方一次性給乙方付清工程款,。

1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實,，如不按要求施工,，甲方有權(quán)拒絕驗收，拒付工程款,。2,、甲方有責(zé)任配合乙方協(xié)調(diào)施工過程中出現(xiàn)的矛盾。

3,、維修工程驗收合格后,，甲方必須在當(dāng)年內(nèi)一次性付清工程款，,。

4,、如乙方在維修過程中，出現(xiàn)任何事故,，一切由乙方自行承擔(dān),，甲方不負任何責(zé)任。

甲 方:共合鎮(zhèn)人民政府

負 責(zé) 人：

乙方承包人：

xx年xx月xx日

維修合同判決書篇二

甲方：

乙方：

根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商,， 監(jiān)控系統(tǒng)由泰州鎰盛電子科技有限公司進行維修,、維護、保養(yǎng),，雙方并愿遵守以下條款：

第一條：服條內(nèi)容

泰州鎰盛電子科技有限公司公司（以下簡稱乙方）為方便甲方（ ）,，本著為甲方提供有力的技術(shù)援助精神，推出非乙方銷售暨乙方銷售設(shè)備保修服務(wù),，具體如下：

一,、甲方提出申請，經(jīng)乙方審核設(shè)備，填寫設(shè)備清單,，及對所需維護設(shè)備做好封

簽標(biāo)志,，按年度向乙方繳納一定的設(shè)備維護費，即進入乙方保修服務(wù)檔案,，目前甲方監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備內(nèi)容包括：16路工控式硬盤錄像主機2臺,，采用誠豐視頻壓縮卡組裝而成；系統(tǒng)中彩色監(jiān)控攝像機共24只,，視頻顯示部分分別設(shè)置于工廠警衛(wèi)室及總經(jīng)理辦公室,，其中警衛(wèi)室內(nèi)采用畫面分割器、視頻分配器及監(jiān)視器組成的設(shè)備顯示,；總經(jīng)理辦公室采用監(jiān)控主機及電腦顯示器顯示,。

二、繳納維護費后,，乙方負責(zé)為甲方提供監(jiān)控系統(tǒng)及時保養(yǎng)維護維修服務(wù),。（非

乙方銷售更換零配件費另計）

三、保修設(shè)備如出現(xiàn)各種故障,，在甲方通知乙方后,，巿區(qū)4小時，巿郊24小時,，

乙方派專人到現(xiàn)場提供技術(shù)支持,；如遇問題嚴重，須送乙方公司維修,，乙方將

提供相應(yīng)的設(shè)備交甲方使用,。

四、收費標(biāo)準(zhǔn)：

（1）維修維護保養(yǎng)費用

品 種 維護期 單位 數(shù)量 單價 總價 備 注

監(jiān)控系統(tǒng) 1年 套 2 3200 6400

我公司對監(jiān)控系統(tǒng)實行保養(yǎng),，維護,，如更換或安裝零配件按市場行價另計費。

ps：

1,、每臺監(jiān)控主機搭配十六支攝像機計壹套

2,、如未搭配十六支攝像機仍依壹套計費

（2）：合同總值：人民幣 陸仟肆佰元整（rmb：6400,。00）

（3）：付款方式：

監(jiān)控系統(tǒng)維護合同在簽約后支付合同總金額50%即叁仟貳佰元人民幣,，余下50%即叁仟貳佰元人民幣在20xx年4月10日一次性結(jié)清維護款項。

第二條：維護、維修細則

一,、 監(jiān)控主機：

1、 清除主機過濾網(wǎng)

2、 加添cpu散熱油膏（每月一次）

3、 檢測操作系統(tǒng)

4、 檢視電源電壓電阻

二,、 攝像機暨線路

1、 電源

2,、 線路

3、 攝像鏡頭（不定期）

4,、 視頻清晰度

三,、 以上各項（除注明外）每月定期壹次檢測保養(yǎng)（固定日期為每月10號）或通過電話方式,、e—mail方式，暨不定期快速維修維護,。

響應(yīng)時間：上班時間段四小時內(nèi)到達,，下班時間段次日早上上班內(nèi)到達， 公眾假期十二小時內(nèi)到達

四,、繳納維護費后,，乙方負責(zé)為甲方提供監(jiān)控系統(tǒng)及時保養(yǎng)、維護,、維修服務(wù)。人事變動后可免費提供為期三天的教育訓(xùn)練

第三條：維護合約期間

維護期：

自 20xx年 4月 10日起,，至20xx年 4月 10 日止，為期 12 月。

第四條：本協(xié)議雙方蓋章簽字生效，本協(xié)議一式貳份,，雙方各執(zhí)壹份,。

甲 方：

乙 方：

維修合同判決書篇三

甲方：xxxxx有限公司

乙方：xxx省xxx鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司

經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,，甲方委托乙方承建甲方新廠房鋼結(jié)構(gòu)屋面,。為維護雙方權(quán)益,，保證工程質(zhì)量及工程順利進行,，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》有關(guān)內(nèi)容,，特簽定以下條款,，供雙方共同執(zhí)行。

1、工程名稱：xxx有限公司廠房鋼結(jié)構(gòu)屋面

2、工程地點：蒲江成佳

3、工程內(nèi)容：

工程為全包工程,，乙負責(zé)鋼梁、鋼檁條,，鋼結(jié)構(gòu)部分的制作,、安裝、防腐,，屋面彩鋼夾心板的安裝,。

鋼架梁采用h型鋼，為300×150型,，檁條采用冷軋c型鋼6米開間用c100×50×20,，8米開間用c100×50×20，屋面采用夾心彩鋼板（厚度為50mm）,。

4,、工程數(shù)量：建筑面積4512平方米

5,、開工日期、工期：

合同生效后,，由甲方確定開工日期,，并出據(jù)開工通知單。工期為30天,，乙方必須保證按期完成工程,。

1、工程價款：

工程為全包工程,，工程造價為：240元/平方米,，總計1082880元。（工程驗收后以實際面積結(jié)算）

2,、付款方式：

合同生效后,，甲方即付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）作為進場費及材料購置費，鋼架大梁制作完畢,，乙方材料進場開始吊裝后,，甲方再付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）全部施工完成后，甲方再付給乙方30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）,，其余款項（10%）,，甲方在工程竣工6個月后一次付清。

3,、工程驗收：

施工完畢后,，乙方通知甲方進行驗收，甲方必須在接到乙方通知單十日內(nèi)進行驗收,，并出據(jù)驗收合格書,。

1、辦理好各種施工手續(xù),，并在乙方進場前提供給乙方,；

2、施工過程中,，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)好各種關(guān)系,；

3、提供施工所需的水,、電源,。

1、乙方須嚴格按照合同條款及設(shè)計圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明,，并按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進行加工制作,，如不相符，甲方有權(quán)提出整改或相應(yīng)經(jīng)濟賠償；

2,、在施工過程中,，乙方應(yīng)文明施工；

3,、乙方在施工中發(fā)生的一切事故,，由乙方負全責(zé)。

鋼結(jié)構(gòu)部分的保修期為十年,，在保修期內(nèi),，乙方負責(zé)屋面和鋼結(jié)構(gòu)的質(zhì)量（人為因素的不可抗拒因素造成的損壞除外）；鋼架表面防腐保質(zhì)期為兩年,。

1,、甲方須按合同規(guī)定的付款方式和付款期限支付工程款，如違約,，乙方有權(quán)停工，停工期內(nèi),，甲方須賠付誤工損失,；

2、乙方保證按質(zhì)按期完工,，逾期則處違約罰金,；

3、施工過程中,，如因甲方有關(guān)手續(xù)問題造成停工,，雙方協(xié)商。

七,、違約解決方式：

經(jīng)濟仲裁委員會仲裁或人民法院裁決,。

甲方（代表）：乙方（代表）：

維修合同判決書篇四

關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園

教學(xué)樓周邊維修工程承包協(xié)議書

建設(shè)單位：江夏區(qū)鄭店街道關(guān)山小學(xué)（以下簡稱甲方） 施工單位： 彭波（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》,、《建筑安裝工程承包合同條例》,、《中華人民共和國價格法》、《武漢市保護消費合法權(quán)益條例》,，以及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)，遵守平等,、自愿,、公平和誠信的原則，雙方就關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園教學(xué)樓周邊維修工程施工共同協(xié)商,，達成如下承包協(xié)議,，以明確雙方責(zé)任，相互約束，共同遵守,。

一,、概況

1

2、施工內(nèi)容：

（一）,、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)m5混合砂漿擋土墻63m,，自然面下挖墻角深0.5m，高度3.5m,，寬2m,，收口面1m，c25混凝土墊層,，擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿,，粉刷做外墻涂料，墻體側(cè)面積189m2,。

（二）,、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)土方：自然面下挖2m，長20m,，寬16m,，總土方量640m3，考慮外運2km,。

（三）,、幼兒園運動場南側(cè)長80m，高2m擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿,，粉刷做外墻涂料,，面積160m2。

3,、工程總造價為：

4,、工期：自年月日結(jié)束，竣工工期30日歷天,。

二,、關(guān)于材料供應(yīng)的約定要求：

承包人所使用的材料均應(yīng)具備國家認可的有效產(chǎn)品合格證，不合格的產(chǎn)品不得使用,。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經(jīng)甲方到場確認方可施工,。

三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

1,、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,，《裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2,、本工程由 乙方 提供施工方案,，必須經(jīng)審核簽字確認后，方可施工,。

3,、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān),，工期不變,。

4、在施工過程中,，甲方若提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,，在簽訂《工程項目變更單》后，乙方方能進行該項目的施工,，由此影響竣工日期甲,、乙雙方商定。凡未經(jīng)甲方與同意,，乙方擅自更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,，乙方自負。

5,、工程驗收：施工過程中,，甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),，并做好隱蔽工程的相關(guān)記錄。

6,、工程竣工：乙方應(yīng)提前一周內(nèi)通知甲方驗收,，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)并填寫《工程竣工驗收單》,。

7,、工程質(zhì)保：本工程質(zhì)保期為貳年，在質(zhì)保期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)或用材造成的質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到報修通知后12小時內(nèi)派出維修人員進行修復(fù),，修復(fù)產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)；人為損壞不在保修范圍內(nèi),。質(zhì)保期以后按市場價收取材料費,，免人工費。

四,、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火,、防事故的要求，主要包括電氣線路,、自來水和其它管道暢通,、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員安全,，防止相鄰管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的,，甲方負責(zé)和賠償,；屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償,。

五,、工程款付款方式

工程竣工驗收合格后，現(xiàn)金支付,。

六,、 質(zhì)量保證承諾：

工程質(zhì)量合格，達不到要求罰款合同總價 2 %,；文明施工管理目標(biāo)優(yōu)

良,，達不到要求罰款合同總價 0.5 %；安全生產(chǎn)目標(biāo)合格,，達不到要求罰款合同總價 0.5 % ,。

七、違約責(zé)任：

1,、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工,、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應(yīng)補償乙方因停工,、窩工所造成的損失,，每逾期一天，甲方按合同價款的 5 ‰向乙方支付違約金,。

2,、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天,，乙方按200元/天 向甲方支付違約金,。誤期罰款限額 20xx元 大寫（貳仟元整）。

八,、糾紛處理方式：

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向所在區(qū)縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆,。

九,、合同的變更和解除：

1,、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守,。任何一方不得變更合同內(nèi)容,。在合同履行過程中，非經(jīng)雙方同意,，單方終止合同視同違約,，并違約方應(yīng)按合同價款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續(xù),。

2,、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出,，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除,。

十,、本合同一式 兩 份，甲方執(zhí) 壹 份,，乙方執(zhí) 壹 份,，具有同

等法律效力。

甲 方： 江夏區(qū)鄭店街道關(guān)山小學(xué)

（代表簽字）：

乙 方（簽字）：

20xx年7月19日

維修合同判決書篇五

在鄉(xiāng)政府有關(guān)部門工作組的組織協(xié)調(diào)下,，就李風(fēng)岐與智玉良李振國修水渠糾紛達成如下協(xié)議：

1,、水渠位于李鳳岐南住宅基地內(nèi)，修建水渠要求：凈寬0.8米,，凈高1米,，水渠底厚0.2米，兩邊墻厚不低于0.5米,，全部采用毛石砌筑水泥砂漿灌漿。

2,、水渠底與南墻及跌岔由智玉良李振國修建,，北墻由李風(fēng)岐修建。

3,、水渠完工后智玉良李振國負責(zé)管理南墻以南的水土流失和垃圾,，李風(fēng)岐負責(zé)管理水渠南墻以北的水土流失和垃圾，防止水渠堵塞,，誰違約,，造成后果誰負責(zé)。

4,、原來三方未簽字的協(xié)議作廢,，但智玉良李振國付李風(fēng)岐一定的費用（智玉良20xx元,，李振國20xx元）。

5,、智玉良在李風(fēng)岐院內(nèi)存放的建筑材料用完后清理干凈,。此協(xié)議三方簽字后生效，中途不得反悔,，反之一切后果自負,。

此協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份,。

中介人： 甲方：

乙方：

丙方：

年 月日

維修合同判決書篇六

甲方：xxx村

乙方：范錦元

由于今年雨水較多,，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的1.2公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行,，甲方將該路段的維修事務(wù)承包給乙方,，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方特簽訂以下條款,，遵守并執(zhí)行,。

一、維修路段：廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路,，約1.2公里,。

二、維修標(biāo)準(zhǔn)：

1,、清理完所有塌方;

2,、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;

3,、路面沙石厚度不低于10cm,，路面寬度不小于4米;

4，完善路邊排水設(shè)施,，確保來年雨季不被水沖毀,。

三、維修時限：工期從20xx年8月12日至8月30日,。

四,、工程造價：工程由乙方包工包料，工程總造價一萬五千元,。

五,、驗收：維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關(guān)人員對維修工程進行驗收,。

六：付款方式：維修工程由乙方墊資施工,，工程經(jīng)驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。七,、權(quán)利和責(zé)任

1,、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實,，如不按要求施工，甲方有權(quán)拒絕驗收,，拒付工程款,。

2、甲方有責(zé)任配合乙方協(xié)調(diào)施工過程中出現(xiàn)的矛盾,。

3,、維修工程驗收合格后，甲方必須在30天內(nèi)一次性付清工程款,，如拖延一天追回500元,。

4、如遇不可抗拒的自然災(zāi)害造成維修公路再次大面積損毀,，雙方可重新商議維修合同條款,。

5、如乙方在維修過程中,，出現(xiàn)任何事故,，一切由乙方自行承擔(dān)，甲方不負任何責(zé)任,。

八,、本合同一式三份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方負責(zé)人：

乙方承包人：

維修合同判決書篇七

甲方：平頂山天安煤業(yè)七礦有限責(zé)任公司

乙方：平頂山順天電器有限公司

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，由乙方承攬甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作,，雙方本著平等互利,、真誠合作原則，結(jié)合本工程具體情況,，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,，簽訂本合同，具體條款如下：

一,、合同內(nèi)容

1.1,、乙方承接甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作。并按本合同規(guī)定的要求,，經(jīng)驗收合格后交付甲方。

1.2,、項目內(nèi)容見技術(shù)協(xié)議書,。

1.3、項目施工地點：平頂山順天電器有限公司

1.4,、交貨期：合同簽訂后乙方開始準(zhǔn)備工作,，乙方須在30個工作日內(nèi)安裝,、調(diào)試完畢，并交付甲方使用,。

二,、合同價格

合同總價為人民幣（大寫）金額為：肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整，￥48111,，在雙方未簽訂新的協(xié)議之前,，任何一方不得修改此費用。

三,、結(jié)算方式

設(shè)備維修,、維護完畢，特殊設(shè)備經(jīng)第三方檢測中心檢定并驗收后,，乙方出具全額增值稅發(fā)票,，甲方在收到發(fā)票后一個月內(nèi)支付給乙方合同總價的100％，人民幣（大寫）肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整,，￥48111元,。

四、技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

4.1,、詳見雙方技術(shù)協(xié)議書（合同附件）,。

4.2、要求設(shè)備維修,、維護完畢后質(zhì)量穩(wěn)定可靠,，操作方便。性能,、精度應(yīng)完全符合技術(shù)協(xié)議中的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。

五、甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任

向乙方提供設(shè)備改造所必須的技術(shù)資料,。

六,、乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任

維修檢調(diào)期間如因乙方原因發(fā)生設(shè)備、人身等事故由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任,。乙方應(yīng)對自已員工的安全負責(zé),。

七、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法

7.1,、由乙方調(diào)試人員組織調(diào)試,，甲方派出專人配合。

7.2,、按雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議條款和國家,、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗收，達到原合同出廠技術(shù)指標(biāo),。

7.3,、驗收時各項技術(shù)指標(biāo)應(yīng)達到相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)甲方最終驗收合格，辦理驗收手續(xù)后交付甲方,。

7.4,、設(shè)備驗收完成后，質(zhì)保期為三個月,，質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備非甲方原因出現(xiàn)故障,，乙方應(yīng)無償進行維修。

八,、違約責(zé)任

8.1,、合同生效后，雙方不得任意中止合同,，否則賠償對方5%違約金,。

8.2、因甲方原因造成的拖期,，交貨時間順延,，調(diào)試、驗收中的產(chǎn)品更改費用由甲方承擔(dān),。因乙方原因造成的拖期,，責(zé)任由乙方承擔(dān)，每拖期一天按合同總價的0.5%進行扣罰,，并從項目款中直接扣除,。

九、爭議解決

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)及時協(xié)商,，協(xié)商不成時，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟,。

十,、附則

本合同一式四份，甲方執(zhí)三份,，乙方執(zhí)一份,。

合同未經(jīng)雙方協(xié)商同意不得轉(zhuǎn)讓、更改,。

甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

代表： 代表：

合同訂立時間： 年 月 日

維修合同判決書篇八

合同編號：___________

甲方（定作人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務(wù)：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯(lián)系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方（承攬人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務(wù)：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯(lián)系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

雙方本著互惠互利的原則,，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

第一條 修繕修理項目、數(shù)量,、報酬

修繕修理項目及內(nèi)容

計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫): （注：空格如不夠用,，可以另接）

第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的.資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè),。

第四條 材料

材料名稱

商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款 （注：空格如不夠用，可以另接）

第五條 檢驗

1．定作人檢驗承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________,、方法：_________,、時間：_________、地點：________________

2．承攬人檢驗定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________,、方法：_________,、時間：_________、地點：________________

第六條 修繕修理時間

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

第七條 質(zhì)量要求

修繕修理項目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求,，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求包括：________________

第八條 資料提供

1．定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料,、圖紙：____________,。

2．承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。

第九條 轉(zhuǎn)包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成,；可以交由第三人完成的工作包括：_________________,。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé),。

維修合同判決書篇九

合同編號：

甲方：公司乙方：

地址：地址：

電話：電話：

為規(guī)范機動車輛維修工作,，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立本協(xié)議,，以便共同遵守,。

1、本合同的下列術(shù)語應(yīng)解釋為：

（1）“合同”系指甲方（甲方）與乙方簽署的,、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協(xié)議,，包括所有的附件、附錄和構(gòu)成合同的所有文件,。

（2）“合同價”系指根據(jù)合同規(guī)定,，乙方在正確完全地履行合同義務(wù)后甲方應(yīng)支付給乙方的價格。

（3）“維修”系指招標(biāo)文件中規(guī)定的車輛大修,、一,、二級維護和小修、中修,、車輛年檢以及其它有關(guān)汽車的維修服務(wù),。

（4）“配件材料”系指乙方根據(jù)合同規(guī)定在提供維修服務(wù)時必須向甲方提供的零部件及耗材。

（5）“乙方”系指提供汽車定點維修服務(wù)的汽車維修廠家。

（6）“甲方”系指接受維修服務(wù)的甲方,。

2,、服務(wù)范圍

車輛大修、各級維護,、小修,、中修、車輛年檢和其他有關(guān)汽車維修的服務(wù)項目及交通事故車輛維修,。

3,、送修手續(xù)

3.1送修車輛時,，甲方經(jīng)辦人必須按照要求填寫乙方的“車輛維修派工單”（以下簡稱“派工單”）,。派工單上應(yīng)填寫清楚送修車輛的品牌型號,、車輛牌照號、累計行駛里程,、維修項目,，經(jīng)甲方經(jīng)辦人簽字后交乙方，乙方憑此單確認項目的接修,。

3.2乙方在維修過程中發(fā)現(xiàn)其他（維修計劃以外）的故障,，必須及時將情況反映給甲方，在取得甲方同意后方可繼續(xù)修理,。

3.3對甲方車輛乙方應(yīng)以修復(fù)為主,，能不更換的零部件盡量不予更換，確實不能修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟的零部件,，在征得甲方同意后方可更換,。

4、維修費用

4.1乙方應(yīng)按照不超過《廣東省汽車維修行業(yè)工時定額和收費標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的工時定額和收費標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠計算維修費,，優(yōu)惠幅度及標(biāo)準(zhǔn)見附件報價表,。

（1）維修費用應(yīng)包括：工時費、材料費和稅金,。

（2）工時費包括小修,、大修項目收取工時費的標(biāo)準(zhǔn)。（小修,、大修的含義在“維修工時費報價一覽表”中的備注已作說明）

（3）材料費即材料價格,，在乙方開具的正式維修發(fā)票中須單獨列出。

5,、竣工車輛交接手續(xù)

5.1乙方維修車輛結(jié)束后,，須填寫“車輛維修結(jié)算單”（以下簡稱“結(jié)算清單”），認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料,、部件,、計價情況,、工時費及質(zhì)量保證期，注明優(yōu)惠事宜后交甲方經(jīng)辦人審核簽字,。此單多聯(lián)復(fù)寫備查,。

5.2甲方應(yīng)仔細檢查竣工車輛，如維修結(jié)果符合送修要求,、維修費計算合理,，甲方經(jīng)辦人應(yīng)在“結(jié)算清單”上簽字認可；如果修理結(jié)果不符合送修要求,、維修費用計算不合理，或發(fā)現(xiàn)使用不符合要求的配件材料,，甲方應(yīng)以書面形式向乙方提出存在的問題,，如乙方不能給予令人信服的答復(fù)，甲方可報請法定檢驗機構(gòu)進行檢驗,。

5.3修車更換下來的舊件應(yīng)退還甲方,。

5.4乙方在向甲方交接竣工車輛時，應(yīng)將“結(jié)算清單”聯(lián)和維修竣工出廠合格證明一同交甲方,。

5.5如甲方在車輛完工之日起5日內(nèi),，沒有以書面形式向乙方提出問題，而又不在“結(jié)算清單”上簽字,，則視為甲方同意接受“結(jié)算清單”中的內(nèi)容,。:

6、結(jié)算方式

6.1本合同以人民幣結(jié)算,。

6.2乙方憑下列單據(jù)與甲方直接結(jié)算：

（1）正式發(fā)票,；

（2）有甲方驗收人員簽章的“結(jié)算清單”。

6.3付款,。

每月30日為當(dāng)月截止日期,，乙方應(yīng)于次月5日前將全部結(jié)算清單（并打印總報表）和汽車維修專用發(fā)票交由甲方經(jīng)辦人核對后簽名，后由甲方財務(wù)部門審核后十個工作日內(nèi)辦理付款手續(xù),。

7,、質(zhì)量保證

7.1乙方提供維修服務(wù)時，其服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照不低于《汽車維修行業(yè)管理暫行辦法》,、《汽車維修質(zhì)量管理辦法》、《廣東省機動車維修和技術(shù)管理暫行辦法》中有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

7.2在甲、乙雙方約定的質(zhì)量保證里程和時間內(nèi),，因維修質(zhì)量造成的機械事故和經(jīng)濟損失,，由乙方全部負責(zé),。

7.3乙方應(yīng)對維修合格出廠的車輛提供質(zhì)量保證。

7.4乙方應(yīng)保證維修所用材料是未使用過的原廠生產(chǎn)的合格正品(如確需使用付廠產(chǎn)品或舊拆車件的,須經(jīng)甲方同意后方可使用),，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量和性能的要求。乙方應(yīng)保證使用的配件材料在正確安裝,、正常使用和保養(yǎng)條件下,，在其使用壽命期內(nèi)具有滿意的性能。維修車輛移交甲方后,，在質(zhì)量保證期內(nèi),，給予三包！