隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,，嚴(yán)格履行義務(wù)。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

廣告門頭制作合同怎么寫篇一

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達(dá)成如下協(xié)議：

一,、工程概況

1,、工程地點：

2、工程內(nèi)容及做法

3,、工期：本工程自_____年_____月_____日開工，于_____年_____月_____日竣工,。

二,、甲方工作

1,、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進(jìn)行確認(rèn)并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底,。

2,、辦理施工所涉及的各種申請,、批件等手續(xù)。

3,、施工期間，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工隊與門頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系,。

4,、提供施工期間的電源,、水源。

5,、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,，并指派為甲方駐工地代表,，負(fù)責(zé)合同履行,。

6,、保障乙方施工正常進(jìn)行而做的其它工作。

三,、乙方工作

1,、負(fù)責(zé)門頭制作工程的圖紙設(shè)計,、材料采購和施工安裝。

2,、擬定施工效果圖交甲方審定,。

3,、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行,。按要求組

縱施工，保質(zhì),、保量,、按期完成施工任務(wù),，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

4,、嚴(yán)格按照施工效果圖進(jìn)行制作,、安裝，做好各項質(zhì)量檢查記錄,。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定,。

5、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,、安全操作規(guī)程,、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。

6,、參加竣工驗收，編制工程結(jié)算,。

7乙方承擔(dān)施工人員在施工中的相關(guān)責(zé)任,。

四、工程驗收

乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗收,，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗收,，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格,。

五、工程價款及結(jié)算

1,、工程預(yù)算：金額大寫：本合同工程的最終結(jié)算金額以報價單單價為準(zhǔn),，按實際工程量計算。

2,、工程款分四次支付,，簽訂合同當(dāng)日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的40%,，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的30%,，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計部門審計,。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,，到期未提出異議,，視為同意。并在_____天內(nèi),，結(jié)清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米,，烤漆玻璃52平方米,，總面積249平方米,。

六、違約責(zé)任

1,、合同雙方當(dāng)事人應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定,，任何一方未履行本合同的約定，應(yīng)當(dāng)賠償給對方造成的損失,。

2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失,。

3,、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日,，甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。

4,、乙方應(yīng)當(dāng)按照施工效果圖和工藝說明進(jìn)行施工,，乙方未能按照上述要求進(jìn)行施工的應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理、重做,。

七、爭議處理

本合同在履行期間發(fā)生爭議的,，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓,、平等協(xié)商的原則進(jìn)行友好協(xié)商，協(xié)商不成的,，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

八,、合同份數(shù)及有效期

1,、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,。

2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效,。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

公章：公章：

日期：日期：

廣告門頭制作合同怎么寫篇二

甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,，現(xiàn)就甲方承攬乙方委托制作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達(dá)成如下一致協(xié)議,。

第一條：店招門頭制作

乙方要求制作的廣告為合法廣告，該廣告產(chǎn)生的影響與甲方無關(guān),。

乙方要求制作的門頭28米×1.6米,中間凸起部分為14.5*2.4米 材料：骨架用3×3cm鍍鋅方管，外面裝飾板為高檔鋁塑板,， 總價為：叁伍陸柒捌

付款方式：合同簽訂后,，乙方向甲方交納預(yù)付材料款一萬元(￥10000.00元)，剩余安裝驗收后五個工作日之內(nèi)一次性付清。 制作安裝日期：20xx年十月二十日之前完工,。

第七條、違約責(zé)任：

1. 甲方未能按本合同在規(guī)定時間付款,，每逾期一日,，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延,。

2. 乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌,，每逾期一日,，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

4. 如屬甲方原因,，造成中途停工,，停建，拆除等,，均由甲方負(fù)責(zé),。并有權(quán)就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。

第八條,、保修期限：

1,、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質(zhì)保一年,。牢固性保證三年(天災(zāi)、人為因素除外),。

本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份,，經(jīng)雙方簽字后生效,，具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

廣告門頭制作合同怎么寫篇三

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》相關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴(yán)格履行合同條款,，任何一方違反本合同規(guī)定,，均按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

一、 項目名稱: 門頭廣告牌

二,、 項目內(nèi)容:(附報價單、圖紙)

三,、 項目總金額:。

四,、 付款方式:

1,、第一次付款：本合同簽訂后,，甲方支付定金，即人民幣

2,、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后,，三日內(nèi)一次性付清余款,， 即人民幣

五、 工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成,。

六,、 驗收：在制作安裝完成后,，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方在三個工作日內(nèi)確認(rèn),。

七,、 責(zé)任與義務(wù):

1,、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作。

2,、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責(zé)任由乙方承擔(dān),。

3,、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關(guān)資料不及時,、施工場地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期,，乙方不負(fù)責(zé)任，另產(chǎn)生的其他費用由甲方支付,。

4,、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤 工期,，甲乙雙方因協(xié)商解決。

5,、如甲方另增加項目或項目方案變動,，所產(chǎn)生的費用由甲,、乙方協(xié)商另算。

八,、 質(zhì)保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內(nèi)免費保修,， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內(nèi)提供維修服務(wù),。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負(fù)責(zé)任,。

九、 如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤,，乙方不負(fù)責(zé)任,，后期款項不按合同時間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息,。

十、 違約責(zé)任: 因制作工作具有很大的特殊性,，乙方在開始著手制作時就已經(jīng)在全面的履行合同，因此,，甲方如提前終止合同,，預(yù)付款乙方不予退還,。

其他事項：

十一、本合同履行過程中如遇爭議,，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商,，如協(xié)商未能達(dá)成共識,，向原告方所在地人民法院起訴。

十二,、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份,。傳真,、復(fù)印件具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日