隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,,希望大家能夠喜歡!
加工合同糾紛管轄篇一
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,訂立下列條款,,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一,、產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝、加工方法:________________________
二,、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三,、履行的期限,、地點和方式:_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五,、結(jié)算方式:_________________________
六,、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,,任何一方不履行合同,,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金,。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,,中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八,、以上條款如有未盡事宜,,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件,。
九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
十、本合同一式________份,,正本雙方各執(zhí)___________份,,副本送工商行政管理局所存查。
十一,、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止,。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
加工合同糾紛管轄篇二
篇,,歡迎閱讀參考!
加工合同范本
(一)
合同編號:_________
甲方(加工裝配方):_________
乙方(來料,、來件方):_________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,,本著本等互利的原則,,就來料加工_________進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
一,、雙方責(zé)任
1,、甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,,工廠管理人員_________名,,生產(chǎn)工人_________名、開業(yè)后____月增至_________名,。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,,加工成品后交回乙方復(fù)出。
(2)提供現(xiàn)有水,、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,,如需新安裝水、電設(shè)施,,其費用由乙方支付,。
(3)辦理來料加工,、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)等管理,,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營,。
2、乙方責(zé)任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單),,分多批運抵甲方工廠,,設(shè)備總值約_________元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料,、輔料和包裝物料,,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明,。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),,經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體,。
二、加工數(shù)量
第________年加工上述產(chǎn)品,,加工費約_________元,,從第________年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前________年的基礎(chǔ)上有所增加,,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明,。
三、作價原則和工繳費
1,、試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個月,,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為_________元,,每月工作____日,,每天。
2,、試產(chǎn)期滿后,,采取按件計算方式,,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上,、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格,、款式和工藝繁簡不同進行定價,,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_________元,。需要加班時,,加班費另計,,但每個工人每天加班時間最長不得超過。
3,、甲方工人生產(chǎn)消耗的水,、電費由乙方負責(zé)。
4,、每月乙方支付甲方_________元,,作為工作管理費。
四,、損耗率
1,、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷,。
2,、試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,,并在生產(chǎn)加工合同中訂明,。
五、來料和交貨期
1,、乙方按生產(chǎn)合同的加工量,,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),,乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前_________天,,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,,乙方來料不足,,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_________天,停工天數(shù)累計不得超過四天,,否則,,乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費_________元,,支付給甲方工廠,。
2、為使乙方能開展正常的業(yè)務(wù)活動,,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,,按時、按質(zhì),、按量交貨,。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時,、按質(zhì),、按量交貨,,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負賠償之責(zé)任,,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明,。
3、由乙方提供的機械,、照明等設(shè)備及原輔材料,、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,,建立帳冊,。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,,甲方不負產(chǎn)品規(guī)格,、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任,。
六,、結(jié)匯形式
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,,由甲方工廠會同(_________政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的)_________貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,,通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,,則按逾期天數(shù),,以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_________個月不結(jié)匯,,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施,。
七、勞動保護及運輸與保險
1,、工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,,完善防塵、防煙,、防毒設(shè)施,,廠房保持光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,,對有污染性項目,,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營,。
2,、乙方提供的機械、照明設(shè)備,、原輔材料,、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責(zé),。
3,、原輔材料、包裝物料的運進,,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備,、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_________保險公司投保,。
八,、技術(shù)交流
在設(shè)備運抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進行安裝,,甲方派出人員進行協(xié)助,。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進行技術(shù)培訓(xùn),,直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),,進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由乙方負責(zé),,甲方提供生活上的方便,。
九、合同期限
本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效,。有效期為________年,即從________年____月____日至________年____月____日,。如要提前終止或延長本合同,,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜,。某方單獨提前終止合同,,要負責(zé)補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準(zhǔn),,補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,,不動資產(chǎn)(如廠房,、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械,、車輛,、設(shè)備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù),。
雙方同意,,在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_________天內(nèi),,乙方向甲方預(yù)付_________元,作為履約保證金,,從甲方收到履約金之日起_________個月內(nèi),,乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,,同時,,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),,該履約保證金可作工繳費抵付給甲方,。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交_________仲裁委員會,,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力,。
十
一,、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力,。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,,以中文文本為準(zhǔn)。
十
二,、合同的份數(shù)和修訂
本合同正本一式五份,,甲、乙雙方,、海關(guān),、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的_________公司各一份,,副本若干份,,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,,雙方可隨時補充或修改,,并報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)實施。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工合同范本
(二)
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨,。
2、(用定作方原材料完成工作的,,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3、交(提)原材料等物品日期計算,,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
2,、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3,、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1,、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
七、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1,、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2,、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:_________
________年____月____日
加工合同范本
(三)
甲方(發(fā)包人):______________
乙方(承包人):______________
根據(jù)《民法典》及其相關(guān)的法律,、法規(guī),。為保障租賃雙方的合法權(quán)益,在平等,、自愿的基礎(chǔ)上,,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,,就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;
一,、甲方自愿將坐落在:______________,廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,,廠房包括機器設(shè)備及部分附屬房間,。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,愿意承包該廠房,。
二,、租賃用途為石材加工與銷售,不得用于其他用途,。租賃期間內(nèi)乙方不得以甲方的名義對外經(jīng)營,。
三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止,。
四,、前________年租金每年為人民幣______萬,,此后________年每年人民幣______萬,付款方式:________年一付,、為每年的正月一次性付清,。(實價不含水、電,、暖,、煤氣、設(shè)備等費用,、不含稅,,其一切稅費由承租方承擔(dān))。
五,、乙方在租賃合同簽訂之日起應(yīng)支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金,。合同期滿后,如乙方無違約行為,,甲方應(yīng)無息退還給乙方,。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經(jīng)支付的租賃押金,,以15萬元作為違約金賠償給甲方,。
六、乙方應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):
1,、乙方應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)租賃期間產(chǎn)生的水電費,、稅收、員工招聘,、工資,、設(shè)備維修、廠房維修,,變壓器維修等一切因生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的所有費用。乙方自負營虧,,獨立核算,,因此產(chǎn)生的責(zé)任與甲方無關(guān)。
2,、甲方提供變壓器給乙方使用,,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方每月提供的電表度數(shù)(電費單)將產(chǎn)生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅,、地稅)與石粉處置粉,、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳,乙方應(yīng)當(dāng)將款項在產(chǎn)生后七天內(nèi)及時支付給甲方,。
3,、乙方在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的勞動爭議,、工傷責(zé)任事故應(yīng)當(dāng)由乙方自行承擔(dān),如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,,甲方有權(quán)向乙方全部追償,。并且要求乙方承擔(dān)給甲方造成的其他損失,包括:律師費,、公證費,、取證費、訴訟費等等,。
4,、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行,如確有需要改造,,必須得甲方面同意,,費用自理,權(quán)屬歸甲方所有,,租賃期滿后或者解除合同時,,就無償移交給甲方。
5,、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,,以免影響車輛及人員通行。
6,、未經(jīng)甲方書面同意,,不得擅自將所承租的廠房分租、轉(zhuǎn)借,、轉(zhuǎn)租給他人使用或與他人互換使用,,不得抵押承租廠房。也不得以合伙,、合資入股的方式將廠房轉(zhuǎn)由他人承租,。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7,、不得擅自改變租賃用途,,不得利用所承租的廠房從事黃、堵,、毒以及走私,、販私、制毒,、售假等違法活動,,不得生產(chǎn)加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放,、生產(chǎn),、銷售對周邊環(huán)境和房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備有腐蝕,、污染、和破壞的有害物品,,生產(chǎn)經(jīng)營必須符合____鎮(zhèn)管理和環(huán)保要求,。
8、自覺遵守國家的有關(guān)規(guī)定,,服從甲方管理,,接受當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)部門的監(jiān)督檢查。
9,、廠房內(nèi)應(yīng)當(dāng)公告設(shè)備安全操作指示,,如乙方違反操作規(guī)定,所造成的安全事故或隱患,,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,,甲方對乙方承租期間內(nèi)的消防、用電,、生產(chǎn)加工,、工人及其家屬和相關(guān)人員等甲方不承擔(dān)責(zé)任及連帶責(zé)任。
10,、租賃期間,,如遇到天災(zāi)、戰(zhàn)爭,、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,,造成本合同不能履行的,由此造成直接經(jīng)濟損失成的各項損失,,甲,、乙雙方各自承擔(dān)。在合同未到期間內(nèi)甲方不可用任何形式收回廠房場地使用,。在合同期間內(nèi)購置增加的機械設(shè)備,,乙在租期滿后有權(quán)拆走,甲方只是提供空廠房,。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內(nèi),,及工廠經(jīng)常所需的有關(guān)證件。
1
1,、乙方租賃后,應(yīng)當(dāng)以自行注冊的公司或個體名義對外經(jīng)營,,不得以甲方的名義對外經(jīng)營,,商標(biāo)屬于甲方所有,乙方無權(quán)使用,。
1
2,、租賃期滿后,,乙方應(yīng)當(dāng)將廠房及設(shè)備完整移交給甲方,廠房內(nèi)新增加或者安裝的機器設(shè)備全部歸屬甲方所有,。乙方不得破壞任何廠房機器設(shè)備,。
七、違約責(zé)任:
1,、乙方違反本合同任一條款的,,應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整,。甲方有權(quán)直接扣押乙方支付的租賃押金,,作為部分違約金。
2,、乙方違約的,,甲方有權(quán)用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七,、本合同若未盡事宜,,由甲、乙雙方協(xié)商解決,,另擬定補充協(xié)議,。協(xié)商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八,、本合同一式貳份,,甲、乙雙方各執(zhí)壹份為據(jù),,具有同等法律效力,。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
簽訂日期:________年____月____日
加工合同范本
(四)
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,以資共同信守,。
一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提貨日期
二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法,、地點及運雜費負擔(dān):
五,、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負擔(dān):
七,、經(jīng)濟責(zé)任:
八、其他:
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。
十,、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十
一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、仲裁處理。
十
二,、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本____份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份,。
十
三,、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿(mào)易合同進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
________年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
________年____月____日
加工合同范本
(五)
以下簡稱甲方):_____________
加工方(以下簡稱乙方):_____________
甲乙雙方通過共同協(xié)商,,在乙方生產(chǎn)設(shè)備能力允許的情況下,,經(jīng)甲方要求,乙方同意,,為甲方加工生產(chǎn)系列飲料,,雙方本著平等協(xié)商,、互惠互利的原則,達成以下議項:
一,、加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名:_____________
2,、產(chǎn)品規(guī)格為:_____________
3,、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
二,、加工費用
加工費按_____元瓶,,以每箱_____元(每箱_____瓶,核算加工費按箱計算),。
三,、加工方式
甲方負責(zé)提供內(nèi)容物及包裝原材料(包括瓶、標(biāo),、箱,、蓋、封箱膠帶等包裝物),,乙方負責(zé)水,、電、蒸汽的供應(yīng)和配料,、加工,、封蓋、噴碼,、套標(biāo),、裝箱等工序的完成。
四,、加工數(shù)量:分批加工,,以甲方通知乙方批量為加工量。
五,、結(jié)算方式
每月____日,,有雙方保管、會計人員根據(jù)生產(chǎn)及耗損情況,,盤存加工數(shù)量,,以實際發(fā)貨數(shù)量計算加工費。
計算方式:實際加工數(shù)量(箱)加工費(箱)-超耗料費應(yīng)付加工費,,每月____日前付清當(dāng)月加工費,,甲方以現(xiàn)金或者匯票支付。
六,、加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任
1,、乙方嚴(yán)格按甲,、乙雙方確認的樣版和標(biāo)準(zhǔn)制作。
2,、加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址,,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附__________商標(biāo)使用授權(quán)書,。
3,、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題,只要產(chǎn)品達成甲乙雙方所確認的樣版和標(biāo)準(zhǔn),,皆由甲方負責(zé)解決,,與乙方無關(guān);
4、在甲方有要求時,,乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴,,但不負責(zé)對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務(wù);
5、少量的包裝破損等質(zhì)量問題,,由乙方負責(zé)調(diào)換;
6,、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔(dān)責(zé)任,。
七,、原輔料及包裝材料供應(yīng)
1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案,、標(biāo)識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方,,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用,。
2,、乙方全面負責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料,、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料,,包裝紙箱,、標(biāo)簽等不能流入市場。
八,、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產(chǎn)品發(fā)貨日期在乙方倉庫進行交貨,,由甲方派駐發(fā)貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產(chǎn)品數(shù)量簽署交貨憑證。
九,、物料耗損標(biāo)準(zhǔn)
按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。耗損應(yīng)控制在原漿2%、蓋2%,、包裝箱3%,,瓶2%,、標(biāo)簽2%以內(nèi),超耗部分從加工費中扣除,。因瓶子質(zhì)量所造成的耗損(需瓶廠認可),,不屬2%耗損控制范圍。
十,、裝卸
甲方負責(zé)所有原輔材料的裝卸,,乙方負責(zé)提供機械予以協(xié)助。
十
一,、倉儲
乙方負責(zé)成品的倉儲工作,產(chǎn)品在發(fā)運前由乙方負責(zé)倉儲保管,,產(chǎn)品所有權(quán)屬甲方,,出庫必須由雙方人員共同進行。
十
二,、甲方的責(zé)任與義務(wù)
1,、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證,、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件;
2,、負責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容;
3,、加工費后,,甲方須書面通知乙方:本旬、本月所要加工的數(shù)量等方面的生產(chǎn)計劃,,以更乙方組織生產(chǎn);
4,、如果因甲方提供的內(nèi)容物及包裝物而出現(xiàn)的質(zhì)量問題由甲方負責(zé);
5、甲方必須給乙方提供產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量參數(shù),、罐裝溫度等,,如甲方提供e瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度,所造成的損耗由甲方負責(zé);
6,、甲方需留技術(shù)人員二名(聯(lián)絡(luò)員),,對生產(chǎn)時發(fā)生的內(nèi)容物及包裝物可能出現(xiàn)的問題協(xié)商解決;
7、內(nèi)容物的收,、發(fā),、保管由甲方負責(zé);
8、廢舊包裝物權(quán)屬甲方,,由甲方收集,、保管、處理;
9,、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標(biāo)準(zhǔn)進行驗收貨品,。
十
三,、乙方的責(zé)任與義務(wù)
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動;
2,、接甲方生產(chǎn)通知后,,立即組織生產(chǎn);
3、必須按甲方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn),,否則出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方承擔(dān);
4,、負責(zé)包裝物的收、發(fā),、保管工作;
5,、給甲方提供倉庫,庫房由甲方保管內(nèi)容物所用;
6,、入庫由乙方負責(zé)保管,,由甲方負責(zé)發(fā)貨;
7、負責(zé)為甲方工作人員提供住宿,。
十
四,、合同有效期限:自________年____月____日至________年____月____日
十
五、本合同一式貳份,,甲乙雙方各執(zhí)壹份,。
十
六,、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
甲方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
合同簽字地點:_____________
合同簽定日期
加工合同糾紛管轄篇三
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:1.產(chǎn)品名稱,、型號及規(guī)格,、數(shù)量,、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產(chǎn)品名稱型號規(guī)模單位數(shù)量單價(元)總價金額?十萬千百十元角分??????????????????合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________,。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責(zé),,甲交運日期即為交貨日期,。3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方,。4.驗收辦法
乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗,。5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同,。
(2)在執(zhí)行合同期間,,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效,。
(4)本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________,。
(7)合同糾紛的處理______________________________________,。?
加工合同糾紛管轄篇四
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費
定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費
單位總價
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價款等及圖紙,、技術(shù)資料
材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙,、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點,、包裝,、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________,。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,,定作人有權(quán)解除合同,。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé),。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料,。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失,。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________,。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),,并可以順延履行期限,。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同,。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作,。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,。因保管不善造成毀損、滅失的,,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元,。定作人不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置定作物,。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失,。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責(zé)的期限為:_________,。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,定作人同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,定作人仍然需要的,,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,,由承攬人賠償損失,。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。
(6)由承攬人負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,承攬人應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收,。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失,。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向承攬人償付違約金,。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失,。
(6)定作人如變更交付定作物地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院、仲裁機構(gòu),、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,,任何法院,、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書面形式,,可采用_________(書信、傳真,、電報,、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式,。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任,。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分,。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,,否則,,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者,。任何轉(zhuǎn)讓,,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效,。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),,該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止,。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同,。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù),。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任,。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件,。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi),、旱災(zāi),、臺風(fēng)、地震,,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn)),、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等,。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的,、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,,除非解釋與法律或本合同相抵觸,。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,,雙方可以達成書面補充合同,。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力,。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效,。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。
3.本合同正本一式_________份,,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力,。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
加工合同糾紛管轄篇五
購貨單位(甲方):地?址:法定代表人:電?話:供貨單位(乙方):地?址:法定代表人:電?話:為了增強甲乙雙方的責(zé)任感,,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟效益,,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條?模具的名稱、品種,、規(guī)格和質(zhì)量
1,、模具的名稱:按照每次《模具外協(xié)加工單》標(biāo)注的名稱;
2、出產(chǎn)單位:?商標(biāo):
3,、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),,按下列第(?)項執(zhí)行:
(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的,按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的,,按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的,,或雖有上述標(biāo)準(zhǔn),,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件,、樣品或補充的技術(shù)要求(如模具外協(xié)加工單a;a;)執(zhí)行,。
第二條?模具的包裝標(biāo)準(zhǔn):
第三條?模具的交貨方法、運輸方式,、交貨期限
1,、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責(zé),。
2,、運輸方式:__________。
3,、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________,。
4、交貨期限:年____月____日以前將模具交付甲方
第四條?模具的價格與貨款的結(jié)算
1,、模具的價格:元人民幣套;
2,、模具貨款的結(jié)算:模具交付甲方,待驗收合格后,,甲方在本月月底支付已方模具費,。
第五條?甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件)。
第六條?模具的工藝要求:模具圖紙,、模具外協(xié)加工單如附件,。
第七條?驗收方法
1、驗收時間:?;
2,、驗收手段:?;
3,、驗收標(biāo)準(zhǔn):?;
4、由誰負責(zé)驗收和試驗:?;
第八條?乙方的違約責(zé)任
1,、乙方到期不能交貨,,應(yīng)向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2,、乙方所交模具品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)模具的具體情況,,由乙方負責(zé)包換或包修,,并承擔(dān)修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的,,按不能交貨處理,。
3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,,必須返修或重新包裝的,,乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,,乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)賠償,。
4、乙方逾期交貨的,,向甲方償付逾期交貨的違約金,,并承擔(dān)甲方因此所受的損失費用。
第九條?甲方的違約責(zé)任
1,、甲方中途退貨,,應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2,、甲方逾期付款的,,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3,、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失。
4,、甲方如錯填到貨地點或接貨人,,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。
第十條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后,,雙方另行協(xié)商履行期限,,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條?如甲方因生產(chǎn)需要,,要求增加該模具數(shù)量,,其價格另議。
第十二條?解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,。如協(xié)商不成,,任何一方均有權(quán)將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,,仲裁裁決是終局的,,對甲乙雙方均有約束力。
第十三條?雙方本著誠原則簽定本合同,,若有未盡事宜,,須雙方另行協(xié)商解決,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
第十四條?本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,。購貨單位(甲方):(公章)?供貨單位(乙方)(公章)代表人:(簽字)?代表人:(簽字)簽約地址:?簽約地址:電話:?電話:年____月____日
返
加工合同糾紛管轄篇六
簽約地點:
簽訂日期:
甲方(買方):
乙方(賣方):
經(jīng)協(xié)商,,甲乙雙方就?事項,達成以下協(xié)議,,并同意按《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)恪守履行,。
一、按甲方要求,,乙方為甲方生產(chǎn):
序名?稱圖?號數(shù)量備?注
二,、合同總價款(含稅票)
人民幣?(rmb¥)
三、付款方式
合同簽定日內(nèi)付總價款%,,即rmb¥元,;
產(chǎn)品交付后日內(nèi)付總價款%,即rmb¥元,。
四,、交收方式
1、乙方交付前,,應(yīng)按規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗,,并開具合格證明;甲方在收到產(chǎn)品后按同樣標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行驗收或確認,,并應(yīng)在?日內(nèi)(難以驗收的隱蔽瑕疵除外)予以反擴甲方享有向乙方提出質(zhì)量異議的權(quán)利,,乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、退換及賠償責(zé)任,。
2,、包裝及運送
2.1?產(chǎn)品的包裝及運輸,應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),,由乙方負責(zé)在?年?月
?日前送達,。(聯(lián)系人:電話:?);
2.2?包裝和運輸費用已在產(chǎn)品價格中包含,。如乙方需回收包裝物時,,甲方將免費提供保管,、儲存條件,但運輸費用由乙方負責(zé),。
五、售后服務(wù)
在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方應(yīng)在接到通知后小時內(nèi)做出響應(yīng),,并予以解決。
六,、保密約定
1,、甲方承諾對乙方的產(chǎn)品制造過程及企業(yè)秘密不得向第三方泄漏(業(yè)務(wù)推介和廣告宣傳除外);
2,、乙方保證合同規(guī)定的甲方產(chǎn)品(含技術(shù)資料及專用工,、模具)的擁有權(quán),不經(jīng)甲方同意不得向第三方提供,。
七,、違約責(zé)任
1、甲方按合同規(guī)定期限付款,。如果延期,,參照中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)計收貸款利息標(biāo)準(zhǔn)支付違約金;
2,、乙方延期交付時,,應(yīng)按合同總額的%乘以逾期天數(shù)向甲方支付違約金,逾期超過?天的,,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失,,賠償額為本合同總額的%。
八,、附加說明
1,、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,,雙方簽字,、蓋章有效。合同執(zhí)行中的附加或更改,,應(yīng)以補充協(xié)議或說明的形式,,并由雙方授權(quán)代表簽字、加蓋公章,。
2,、本合同附件?,與本合同具有同等效力,。
3,、發(fā)生合同爭執(zhí),,應(yīng)通過協(xié)商加以解決;協(xié)商不成,,可向合同簽字地人民法院提出起訴,。
甲方:
住所:
郵編:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
稅號:
乙方:?
住所:?
郵編:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:?
賬號:
稅號:
加工合同糾紛管轄篇七
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價?
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)?
第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
加工合同糾紛管轄篇八
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
2.甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(____元/㎡),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.通過考察同意后,,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方自己負責(zé),。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,,否則按違約處理,。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金,。
2.乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金,。
四,、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,,乙方申請,,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
加工合同糾紛管轄篇九
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________??????????????????
簽訂合同單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
經(jīng)雙方協(xié)商同意,,訂立合同如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù):
產(chǎn)品名稱
型號規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應(yīng)原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
加工合同糾紛管轄篇十
甲方:
乙方:
為維護甲乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《_____》,,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定,,雙方協(xié)商一致,簽訂以下合同:
一,、 工程名稱:_________?黃金國際
二,、 工程地點:_________縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內(nèi)容:_________?黃金國際小區(qū)2#,、5#,、6#、7#,、8#五棟住宅樓(5#,,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,,紗窗制作和安裝,。
四、 承包方式:包工包料,,塑鋼窗中標(biāo)價格包括合同范圍內(nèi)的材料費,、機械費、人工費,、檢測試驗費,、運輸費、稅費,、水電使用費,、風(fēng)險費等全部費用。
五,、 合同綜合價格:本合同為含稅等費用固定價格合同,,綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低,以中標(biāo)價格為本工程的價格。
六,、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯(lián)系,,根據(jù)施工進度控制好加工制作的時間,乙方接到通知后迅速組織人員進場施工,,自開工之日起15天內(nèi)完成窗框和固定玻璃的安裝,,窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七,、 付款條件及方式:
1,、 向甲方出具的貨物稅務(wù)發(fā)票必須正式合法,且應(yīng)保證甲方在使用時不受第三方的指控,,結(jié)算工程數(shù)額以雙方簽字認可的實測數(shù)量為準(zhǔn),,本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補,。
2,、 辦理完按揭手續(xù),加工制作單位開出當(dāng)?shù)氐囟惥值亩悇?wù)發(fā)票,。
八,、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)格和性能要求,。如因乙方私自使用不合格材料,,造成建設(shè)單位損失,由乙方承擔(dān)建設(shè)單位的損失,。
2,、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中,要按_________縣質(zhì)監(jiān)站對塑鋼窗有關(guān)規(guī)定和要求辦理,,并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格,。
3、 乙方在施工準(zhǔn)備,,窗口安裝,、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術(shù)去做,,達到門窗安裝質(zhì)量要求,。
4、 塑鋼窗各種材料參數(shù)達到節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求,。 乙方承擔(dān)全部檢測試驗費用,,并保證檢測試驗合格,無合格的檢測實驗報告,,不予結(jié)算,,并承擔(dān)給甲方帶來的全部損失,。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗,,保證牢固不掉落,。 窗框四周縫隙用聚氨酯發(fā)泡密封,填滿充實,,牢固可靠,。 合同簽訂后,塑鋼窗招標(biāo)時“推拉窗型圖”再對照設(shè)計圖紙和項目部,,工程部進行審核,,雙方認為無問題,經(jīng)甲方項目部經(jīng)理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝,。
九,、 驗收方式:甲方或者甲方委托的單位負責(zé)對乙方所使用的材料、品牌,、規(guī)格及施工質(zhì)量進行驗收,,工程竣工驗收完畢后,由監(jiān)理公司,,甲方和總承包單位對工程質(zhì)量進行共同驗收,并對乙方提供的工程量進行核實,,確定最終工程量,,以該工程量進行結(jié)算。如所用材料被證明存在缺陷,,包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,,甲方有權(quán)憑有關(guān)證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查(進行破壞性試驗),,不符合國標(biāo)要求和合同規(guī)定的材料,,堅決進行退場處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔(dān),。
十,、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價風(fēng)險
十一,、甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)
1,、 甲方承諾
① 為乙方提供良好的工作環(huán)境,及時協(xié)調(diào)處理乙方在現(xiàn)場遇到的各種問題,。
② 為乙方提供圖紙,并審查乙方提供的施工資質(zhì)等,。
③ 在乙方生產(chǎn)塑鋼窗過程中,,甲方要加強現(xiàn)場檢查與監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標(biāo)文件內(nèi)容,。
2,、 乙方承諾
① 接到甲方通知后,未按照約定時間進行施工,,或者因工程質(zhì)量達不到協(xié)議要求,,甲方有權(quán)單方面解除合同,更換施工隊伍,,所發(fā)生的一切損失費由乙方承擔(dān),,不合格工程不予結(jié)算,若返工乙方承擔(dān)因乙方責(zé)任帶來的所有經(jīng)濟損失,。
② 供應(yīng)貨物不符合本合同要求,,甲方有權(quán)拒收,因此給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān),。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉(zhuǎn)讓給第三方施工,。
④ 進入施工現(xiàn)場所需的水、電,、住等問題,,由乙方自行處理,甲方幫助協(xié)調(diào),。
⑤ 不能按照合同約定準(zhǔn)時進行施工而影響工期,,甲方有權(quán)要求賠償,因此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān),。
⑥ 竣工驗收時負責(zé)所施工項目的竣工驗收,,承擔(dān)期間所發(fā)生的一切費用,保證一次驗收合格,,未達到合格工程的除了承擔(dān)返工整改費用外,,并承擔(dān)合同工程款5%的違約金,并扣除履約保證金,。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質(zhì)量證明文件及施工過程中的技術(shù)資料,。
⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金,。
⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育,,遵守安全規(guī)范,制定安全方案,,采取安全管理措施,,確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全,,違章作業(yè),,乙方同意為發(fā)生的一切傷亡事故承擔(dān)全部責(zé)任并賠償一切經(jīng)濟損失,。
⑩ 自行協(xié)調(diào)與政府部門的塑鋼窗合同業(yè)務(wù),甲方可以協(xié)調(diào)配合,,但是所有費用由乙方承擔(dān),。
11)不按本合同約定提交貨物所發(fā)生的任何費用由乙方負責(zé),甲方對此所引起的變動不予確認,。
12)不能按照國家規(guī)范,,圖紙及合同約定進行加工制作與施工,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差,,工期時間長,,甲方有權(quán)要求賠償因此造成的經(jīng)濟損失。
甲方_________乙方_________
_________年_________月_________日
加工合同糾紛管轄篇十一
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,,本著自愿公正、互利共贏的原則,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2,、承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3,、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收,。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨,。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效,。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1,、合同期間,,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理,。
2,、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,,合同期內(nèi),,承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責(zé),與定作方公司無關(guān),。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1,、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標(biāo)的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責(zé)),,經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2,、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料,。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任;
3,、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4,、合同期間,,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效,。若承攬方單方中途廢止合同的,,視為承攬方單方違約,為此,,承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失,。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單,、工作場所,,機器設(shè)備和材料、部份工具等;
2,、提供承攬方合同期免費住宿,,水電費承攬方按實際使用自行負責(zé);
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,,合同履行(或工程)完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
加工合同糾紛管轄篇十二
合同編號:__________
甲方:___________________
乙方:___________________
甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品委托乙方進行輻照加工處理(保鮮滅菌),經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一,、甲方將產(chǎn)品送到乙方倉庫指定地點,,并附送貨單,由乙方進行登記,,乙方出具收獲單,,甲方在原則上提前一周將送貨計劃報乙方,若有特殊情況提前兩天通知,,乙方須按甲方要貨時間,,及時安排輻照量,確保甲方按時提貨,。
二,、乙方負責(zé)對甲方的產(chǎn)品進行輻照,使產(chǎn)品微生物在負載達甲方所提內(nèi)控要求(輻照后細菌總數(shù)小于_________個/克,,大腸菌群小于_________個/100克),,并出具檢驗證明,若輻照后在包裝無破損情況下,,兩個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)微生物不合格現(xiàn)象,,雙方協(xié)商解決,如確系乙方負責(zé),,乙方負責(zé)復(fù)照,。
三、輻照費
品項
單價(________元/噸)
輻照費提貨時結(jié)清,,乙方同時出具加工業(yè)的稅票,。雙方另有約定的按約定執(zhí)行,。
四,、產(chǎn)品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發(fā)生紙箱的破裂和壓扁現(xiàn)象,,甲方發(fā)往乙方之產(chǎn)品,,乙方應(yīng)由專人管理批次并負責(zé)倉儲保管,若有遺失,,乙方須按實際價格賠償,。
五,、如遇有爭議的問題時,雙方本著互諒互讓精神友好協(xié)商解決,,不得單方違約或終止協(xié)議,。
六、未盡事宜在協(xié)議執(zhí)行過程中加以充實,、完善,。
七、另行約定:___________________,。
八,、本合同一式_________份,,自簽定之________日起有效期_________年,。
甲方:___________________________
帳號:_________________________
_________年_______月_______日
乙方:_____________________
帳號:_________________________
_________年_______月_______日
加工合同糾紛管轄篇十三
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,以資共同信守。
一,、品名,、規(guī)格,、數(shù)量,、價格,、交提貨日期:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收方法及地點:
三,、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法,、地點及運雜費負擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六,、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負擔(dān):
七、經(jīng)濟責(zé)任:
八,、其他:
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。
十,、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、仲裁處理。
十二,、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本____份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份,。
十三,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工合同糾紛管轄篇十四
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條?加工成品
第二條?加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
1,、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨,。
2,、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。
3,、交(提)原材料等物品日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2,、承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。
2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換,。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。
第七條?交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2,、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條?運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條?轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成,;
2,、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
3,、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,,甲方有權(quán)解除合同。
4,、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成,。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
第十一條?其他約定
第十二條?承攬方的違約責(zé)任
1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款,;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3,、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬方賠償損失,。
4,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____?元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照?中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
7,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條?定作方的違約責(zé)任
1,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
2、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,,退還給定作方,;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
5、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
7,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條?不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條?糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成按(?)項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁,;
2,、向人民法院起訴。
本合同自____?年____?月____?日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份,;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,,正副本具有同等法律效力,。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
加工合同糾紛管轄篇十五
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,,簽訂本加工合同,。
一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、金額、交貨日期,。
品名規(guī)格加工數(shù)量單位單價(元/件)金額(元)交期備注
粘結(jié)劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數(shù)量結(jié)算
二,、質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):乙方嚴(yán)格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,,乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數(shù)量加入,。并要保證攪拌時間,以達到均勻一致,,如果是乙方加工原因(加料,,攪拌時間,配方)造成的質(zhì)量問題由乙方全部承擔(dān)責(zé)任,。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋,。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,,運費由甲方承擔(dān),。
四,、甲方提供主料(核心料)及包裝材料,。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,,重鈣等甲方需要的地材,。
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)及要求:甲方提供包裝,。
六,、結(jié)算方式及期限:現(xiàn)款現(xiàn)貨。
七,、解決合同的糾紛方式:如果雙方發(fā)生合同糾紛,,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁,。(2)向甲方所在地人民法院處理,。
八、其它約定各項:此合同雙方簽字蓋章傳真件生效,。如果貨物質(zhì)量達不到
合同約定的標(biāo)準(zhǔn),,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔(dān)。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委托代理人:委托代理人:
加工合同糾紛管轄篇十六
全文
合同編號:_________
定作人:______ 簽訂地點:_________
承攬人:______ 簽訂時間:__年__月__日
第一條 加工物,、數(shù)量,、報酬,、交貨期限
-----------------------------------------------
|加工物|規(guī)格|計量| | 報酬 |交貨期限及數(shù)量 |
|| | |數(shù)量|-----|--------------------------|
|名稱 |型號|單位| |單價|金額|合計| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|
| 合計人民幣金額(大寫): |
-----------------------------------------------
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
----------------------------------
|材料|規(guī)格|計量| | | | |
| | | |數(shù)量|質(zhì)量| 提供日期 | 消耗定額 |
|名稱|型號|單位| | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
----------------------------------
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________________________________
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:___________________________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔(dān):_______________________________________________
第七條 定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求:__________________________________________________________________
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條 加工物的交付方式及地點:_________________________________________________
第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法、地點及期限:__________________________________________
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:_________________________________________________
第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。
第十四條 本合同解除的條件:___________________________________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:_______________________________________________________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁,;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:_______________________________________________________________________________________
-------------------------------------
|定 作 人|承 攬 人| 鑒(公)證意見: |
| | | |
|定作人(章): |承攬人(章): | |
| | | |
|住所: |住所: | |
| | | |
|法定代表人: |法定代表人: | |
| | | |
|居民身份證號碼:|居民身份證號碼:| |
| | | |
|委托代理人: |委托代理人: | |
| | | |
|電話: |電話: | |
| | | |
|開戶銀行:|開戶銀行:|鑒(公)證機關(guān)(章) |
| | | |
|賬號: |賬號: |經(jīng)辦人: |
| | | |
|郵政編碼:|郵政編碼:| 年 月 日 |
-------------------------------------
監(jiān)制部門: 印制單位:
加工合同糾紛管轄篇十七
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
第五條原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
______________________________,。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還,。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,任何法院,、仲裁機構(gòu),、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,任何法院,、仲裁機構(gòu),、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為___年
一方違反上述保密義務(wù)的,,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂,、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,,并應(yīng)在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書面形式,可采用_________(書信,、傳真,、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴,。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋,。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議,。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_________年,,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,,雙方各執(zhí)_________份,,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份,。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____
地址:___________________地址:___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________
加工合同糾紛管轄篇十八
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,,如加工說明,、數(shù)量、交貨日期等確實履行,,準(zhǔn)時交貨,。
第三條 乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,,且經(jīng)甲方驗收后,,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責(zé),。
第五條 若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時,,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________,,正常檢驗,,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,,alq為_________,,或正常檢驗,,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,,形式_________,,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,,致驗收不合格而遭退貨時,,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,,經(jīng)甲方認為屬實者,,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),,每逾1天,,按未交部分總價,處_________違約金,。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金,。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,,依違約論,,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算,。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工,。
第九條 乙方送交加工品,,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責(zé),,如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,,給予總價_________獎勵金,。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金,。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,,試用期滿,,視其考核評分到達_________分以上者,,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,,每月考核質(zhì)量,,交貨期,價格這三項,,每年總考核一次,,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,,甲方_________,。
第十四條 乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日
加工合同糾紛管轄篇十九
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱,、型號及規(guī)格,、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________,。
(2)運輸:由甲代辦,,但一切運雜費用等由乙負責(zé),甲交運日期即為交貨日期,。
3.付款辦法
貨物交貨后,,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方,。
4.驗收辦法
乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗,。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________,。
(7)合同糾紛的處理______________________________________,。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________代表人(簽字):__________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:____________________帳號:____________________
電話:____________________電話:____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
簽訂地點:________________簽訂地點:________________
加工合同糾紛管轄篇二十
合同編號:____________
定作人:____________
簽訂地點:____________
承攬人:____________
簽訂時間:____年____月____日
第一條加工物、數(shù)量,、報酬,、交貨期限
____________________________________________________________________
加工物名稱?規(guī)格型號?計量單位數(shù)量?報酬
交貨期限及數(shù)量
單價?金額
合計
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫):
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料
____________________________________________________________________
材料名稱?規(guī)格型號?計量單位?數(shù)量?質(zhì)量提供日期消耗定額
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:________________________
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔(dān):________________________
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求:________________________
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù),。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:________________________
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點及期限:________________________
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:________________________
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件:________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:____________________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁,;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項:____________________________________________
____________________________________________________
定作人
承攬人
鑒(公)證意見:
____________________________________________________
定作人:(章)
承攬人:(章)
____________________________________________________
住所:
住所:
____________________________________________________
法定代表人:
法定代表人:
____________________________________________________
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
____________________________________________________
委托代理人:
委托代理人:
____________________________________________________
電話:
電話:
____________________________________________________
開戶銀行:
開戶銀行
鑒(公)證機關(guān)(章)
____________________________________________________
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
____________________________________________________
郵政編碼:
郵政編碼:
年月日
____________________________________________________
監(jiān)制部門:
印制單位:
格式二?定?作?合?同
合同編號:______________
定作人:______________
簽訂地點:______________
承攬人:______________
簽訂時間:_______年___月___日
第一條定作物、數(shù)量,、報酬,、交付期限
_________________________________________________________________________________
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
報酬
交貨期限及數(shù)量
____________________________________
單價?金額?合計
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫):
加工合同糾紛管轄篇二十一
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
簽訂合同單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
經(jīng)雙方協(xié)商同意,訂立合同如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù):
產(chǎn)品名稱
型號規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應(yīng)原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委托代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
承攬方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委托代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
鑒(公)證意見:
經(jīng)辦人
鑒(公)證機關(guān)(章)
(注:除國家另有規(guī)定外,,鑒(公)證衽自愿原則)
年?月?日
有效期限____________至_______年______月______日
加工合同糾紛管轄篇二十二
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,,促進發(fā)展,滿足利益,,明確責(zé)任,,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,,互惠互利原則,,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求,、驗收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點:
1,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行,。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具,。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定,。
2、驗收方法(標(biāo)準(zhǔn)):
①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行,。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙,。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行,。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,,必須在驗收報告上注明下次驗收期限,。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān),。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法,、地點及運雜費負擔(dān):
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模,、送樣,,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2,、交貨地點:甲方指定場所________________________,。
3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具,。否則,,乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元),。如是甲方原因造成不能如期交貨的,,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延,。
4,、運雜費用承擔(dān):由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔(dān),。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,,共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法:_____________________,。
付款方式:簽訂合同預(yù)付_______%,,試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%,。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙,、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行,。
第七條:質(zhì)量異議/違約責(zé)任:
1,、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,,并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理,。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù),,則視為接受甲方的處理意見。
3,、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行,。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,,所有權(quán)為甲方所有,。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議,、甲方提供的技術(shù)圖紙資料,、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3,、在本合同約定模具項目交貨時,,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行,。
4,、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5,、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行,。
6、本合同委托項目,,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,,否則,甲方將取消其供應(yīng)商資格,,如因此引發(fā)了甲方損失,,甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。
第九條:雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明,,可免予承擔(dān)民事責(zé)任,。
第十條:合同生效、附件
2,、本合同自簽訂之日起,,雙方蓋章簽字之后生效。
3,、任何一方不得擅自修改或終止,,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4,、本合同附件資料具有同等法律效力,。
第十一條:本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,,均向甲方所在地人民法院訴訟解決,。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日