現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識不斷增強(qiáng),,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,,人與事之間的關(guān)系,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢?又該怎么寫呢,?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,,我們一起來了解一下吧。
設(shè)計(jì)勞務(wù)分包合同篇一
法定地址:__________證件類型及編碼:______
電子郵箱:____________銀行賬戶:__________
乙方:________法定代表人:________聯(lián)系方式:________
法定地址:____________證件類型及編碼:_____電子郵箱:______
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險(xiǎn)契約之機(jī)會(huì),,雙方依誠實(shí)信用原則訂立居間合約如下:
第一條合意事項(xiàng)雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系,,不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定,,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險(xiǎn)契約之相對人,,而提供簽約之機(jī)會(huì)。
第二條居間報(bào)酬保險(xiǎn)契約因乙方之居間而成立生效,,并于契約撤銷期限經(jīng)過,,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報(bào)酬,。
第三條合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效,,乙方同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以個(gè)月為一期,每期屆滿后個(gè)月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約,。
第四條權(quán)利義務(wù)雙方同意遵守本合約之規(guī)定,,乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定,或?yàn)楸竞霞s約定范圍外之行為,,致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時(shí),,應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。
第五條爭議的處理
本協(xié)議的制定,、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的,、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第種方式解決:
(1)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁,。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份,。本合約未盡事宜,,悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
______年___月___日______年___月___日
設(shè)計(jì)勞務(wù)分包合同篇二
上訴人(原審被告):_________________某某有限責(zé)任公司
法定代表人:______________某某,董事長
住所地:__________________
代理人:______________律師事務(wù)所__________律師
被上訴人(原審原告):_________________某某股份有限公司
法定代表人:______________某某,,董事長
住所地:_________________省某某市某某縣某某街某某號
上訴請求
1,、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099-1號民事裁定書;
2、將本案移送至山東省濟(jì)南市某某區(qū)人民法院進(jìn)行審理,。
事實(shí)和理由
_____________,。上訴人認(rèn)為某某縣人民法院的裁定違背了事實(shí)和法律規(guī)定,屬于錯(cuò)誤的裁定,,應(yīng)根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定,,依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟(jì)南市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下:_________________
一,、原審認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤
_________________
二,、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)
_________________
三、本案應(yīng)移送至上訴人的住所地人民法院管轄,,即_______________某某區(qū)人民法院,。
本案中既約定仲裁又約定訴訟,應(yīng)為無效,,故應(yīng)該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則,,由于本案的上訴人山東某某有限責(zé)任公司住所地在山東省濟(jì)南市某某區(qū),,因此上訴人認(rèn)為該案應(yīng)移送至山東省濟(jì)南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定,也充分體現(xiàn)了合同雙方當(dāng)事人的真實(shí)意愿,,顯得更為合適,。
綜上所述,上訴人認(rèn)為:_________________原審法院認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,,必然導(dǎo)致裁判的錯(cuò)誤,,故上訴人依法向貴院提起上訴,望裁如所請,。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
設(shè)計(jì)勞務(wù)分包合同篇三
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商就________________工業(yè)用地職工餐廳改造工程的施工圖設(shè)計(jì)合作達(dá)成以下一致意見:
一,、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱:_______________________________________,。
2,、建設(shè)地點(diǎn):_______________________________________。
二,、合同工期
1,、開工日期:_____年_____月_____日。
2,、竣工日期:_____年_____月_____日,。
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù):______天,。
4,、在施工中,若遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害而造成損失,,工期延誤等,,按建設(shè)單位對甲方的有關(guān)規(guī)定,并在對甲方實(shí)施后,,甲方對乙方實(shí)施,。
5、如在施工中,,乙方未按照甲方及建設(shè)方的有關(guān)施工進(jìn)度組織安排施工,,造成建設(shè)方對甲方工期延誤進(jìn)行罰款,甲方有權(quán)對乙方所承包的工程進(jìn)行分割,,并按所罰費(fèi)用的雙倍對乙方進(jìn)行罰款,。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1,、負(fù)責(zé)與建設(shè)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)技術(shù)有關(guān)事宜,。
2,、指定編寫設(shè)計(jì)要求與設(shè)計(jì)指南,。
3,、負(fù)責(zé)給乙方確定設(shè)計(jì)方案。
四,、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1,、按提供的設(shè)計(jì)概念方案認(rèn)真核實(shí)圖紙及各項(xiàng)指標(biāo)。
2,、設(shè)計(jì)成果必須滿足甲方的要求和現(xiàn)行的設(shè)計(jì)質(zhì)量管理規(guī)定,。
3、該項(xiàng)目設(shè)計(jì)成果滿足進(jìn)度計(jì)劃,、施工圖設(shè)計(jì)深度達(dá)到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量,,按照設(shè)計(jì)審查相關(guān)部門的要求,修改并完善設(shè)計(jì)成果,。
4,、按照要求,提供電子版文件,、具體成圖參數(shù),。
五、勞務(wù)質(zhì)量
1,、乙方必須按照設(shè)計(jì)文件,、國家及有關(guān)部門現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范及建設(shè)單位要求施工。
2,、乙方必須服從監(jiān)理和甲方現(xiàn)場人員的質(zhì)量管理,。
3、全部工程質(zhì)量合格率100%,。
4,、由于乙方原因未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)造成工程質(zhì)量不合格,甲方不予驗(yàn)工,,并有權(quán)責(zé)令其返工,,所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),直至達(dá)到質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn),,返工費(fèi)用及違約責(zé)任全部由乙方承擔(dān),,工期不予順延。如建設(shè)單位對乙方承擔(dān)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行罰款,,甲方將按所罰費(fèi)用的雙倍對乙方進(jìn)行罰款,。
六、涉及計(jì)費(fèi)及付款方式
1,、設(shè)計(jì)費(fèi):按照________元/平米計(jì)算,,總共約________萬元整(元),最后以施工圖面積結(jié)算,。圖紙交付日期:_____年_____月_____日,。
2,、施工圖初稿交付后____日內(nèi),甲方支付乙方設(shè)計(jì)費(fèi)________,,即________元整,。
3、依據(jù)初稿審核意見修改施工圖提交后,,通過審查后七日內(nèi),,甲方支付乙方設(shè)計(jì)費(fèi)______%,即__________元整(元),。
4,、剩余部分圖紙?zhí)峤缓螅ㄟ^審查并修改完成設(shè)計(jì)遺留問題后七日內(nèi),,甲方支付乙方設(shè)計(jì)費(fèi)_____%,,即__________元整(元)。
七,、社會(huì)保險(xiǎn)
甲乙雙方協(xié)商約定,,甲方按照國家和地方有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定,為乙方辦理意外保險(xiǎn),,同時(shí)甲乙雙方均按統(tǒng)籌地區(qū)規(guī)定的費(fèi)率及時(shí)足額繳納意外保險(xiǎn)費(fèi),。
八、本協(xié)議的簽訂和違約責(zé)任
1,、本協(xié)議簽訂后,,雙方應(yīng)本著誠信的原則完全的履行協(xié)議,除非因不可抗拒的因素發(fā)生,,否則未經(jīng)雙方一致同意,,任何一方不得單方面解除協(xié)議,如有一方單面解除協(xié)議應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,,給守約方造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。
2、若乙方約定時(shí)間不能交付設(shè)計(jì)成果,,按延誤天數(shù)每日扣除_____%的設(shè)計(jì)費(fèi),。
3、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的概念方案進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),,甲方及時(shí)配合溝通,,若中途有重大改變,經(jīng)雙方協(xié)議,,若乙方按照約定時(shí)間交付設(shè)計(jì)成果后,,由于其他原因設(shè)計(jì)方案做重大改變或工程未實(shí)施,甲方在得之該情況后_____日之內(nèi),,把相應(yīng)的設(shè)計(jì)階段全部結(jié)清,,乙方交付設(shè)計(jì)成果后三個(gè)月內(nèi)結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi),。
九、其他
1,、甲、乙雙方本次協(xié)議友好合作結(jié)束后,,甲方優(yōu)先考慮乙方承擔(dān)后續(xù)設(shè)計(jì)任務(wù),。
2、本協(xié)議一式____份,,甲乙雙方各執(zhí)____份,,具有同等法律效力。
甲方:(簽章)
經(jīng)辦人:
地址:
聯(lián)系電話:
______年______月______日
乙方:(簽章)
經(jīng)辦人:
地址:
聯(lián)系電話:
______年______月______日