合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的合同范本,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

房屋買賣合同書封面篇一

買方：_______________(簡稱乙方) , 身份證號碼：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行,，

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅,、寫字樓、公寓,、住宅,、廠房、店面),，建筑面積為_____平方米,。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。

第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米,，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整),。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整,，作為購房定金,。

第三條 付款時間與辦法：

甲乙雙方商定采用以下第____款方式結(jié)算：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,，剩余房款人民幣____________元整,申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),，并于銀行放款當日付給甲方,，

2,、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整.于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方,。

第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,，并應在交房當日將_________等費用結(jié)清,。

第五條 稅費分擔：甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法/hetong/規(guī),，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費,。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔,，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔,。

第六條 違約責任：甲、乙雙方合同簽定后,，若乙方中途違約,，應書面通知甲方，甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,，但購房定金歸甲方所有,。若甲方中途違約，應書面通知乙方,，并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方,。

第七條 本合同主體：

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人,。

2.乙方是____________,，代表人是____________。

第八條 本合同如需辦理公證,，經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證,。

第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,，甲方委托代理人一份,，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份,。

第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議,，雙方可通過協(xié)商方式解決，協(xié)商不成,，提請____方所在地人民法院解決,。

第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定,，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力,。

第十二條 雙方約定的其他事項：

出賣方(甲方)：_________________ 購買方(乙方)：__________________

身份證號碼： __________________ 身份證號碼： ___________________

地 址：___________________ 地 址：____________________

郵 編：___________________ 郵 編：____________________

電 話：___________________ 電 話：____________________

代理人(甲方)：_________________ 代理人(乙方)： _________________

身份證號碼: ___________________ 身份證號碼： ___________________

見 證 方： 鑒證機關(guān)：

地 址：

郵 編：

電 話：

法人代表：

代 表： 鑒證機關(guān)經(jīng)辦人：

雙方簽訂日期： 年 月 日 鑒證日期：_______年____月____日

房屋買賣合同書封面篇二

甲方(賣方)：

乙方(買方)：

甲、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：

一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號樓 4單元 405室(建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米,，產(chǎn)權(quán)證號st1002105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。

二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100xx元 ,。

三、乙方在簽訂本合同時,，支付定金三十萬元整 ,，即小寫300000元 。

四,、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi),，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理),。

五,、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚,、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金),。

六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 甲方承擔,。

七,、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,，乙方應向甲方付清全部房款余額。

八,、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保,、抵押、房產(chǎn)瑕疵,，無人租住,、使用;無欠賬，如電話費,、水電費,、物業(yè)管理費、取暖費,、入網(wǎng)費,、有線電視費等。

九,、本合同簽訂后,，如一方違反本合同條款,，該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日,，應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,，不適用本條款。

十,、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,，并將抽風機一臺(型號：1005648485 ),，空調(diào)兩臺(型號：0152468549 )，熱水器(型號：1095874554),，浴霸(型號：1025456985 ),，飲水機(型號：1084759264 )，音響兩臺(型號：258695 ),，涼衣架,，房內(nèi)燈具，前后門窗窗簾,、電腦桌一張,，櫥衛(wèi)設(shè)施， 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi)),。

十一,、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力,，自雙方簽字之日生效,。

十二、附加條 款：

1,、轉(zhuǎn)讓過后,，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方)：

(印) 身份證號：

住址：重慶市 電話：

20xx年04 月 28日

乙方(買方)：

(印)身份證號：

住址： 電話：

房屋買賣合同書封面篇三

出賣方：__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名：______________

國籍：____________________________________

(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)：______

地址：____________________________________

郵政編碼：________________________________

聯(lián)系電話：________________________________

委托代理人：______________________________

國籍：____________________________________

電話：____________________________________

地址：____________________________________

郵政編碼：________________________________

買受方：__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名：______________

國籍：____________________________________

(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)：______

地址：____________________________________

郵政編碼：________________________________

聯(lián)系電話：________________________________

委托代理人：______________________________

國籍：____________________________________

電話：____________________________________

地址：____________________________________

郵政編碼：________________________________

第一條房屋的基本情況

出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________;位于第___________層,，共__________(套)(間),，房屋結(jié)構(gòu)為_________，建筑面積____________________平方米(其中實際建筑面積____________平方米,，公共部位與公用房屋分攤建筑面積________平方米),，房屋用途為____________________;該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號,、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為_______________,。

第二條房屋面積的特殊約定

本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定)面積,。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準,。

該房屋交付時,，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___________%(不包括±________%)時，房價款保持不變,。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,，甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理：

1.買受方有權(quán)提出退房，出賣方須在買受方提出退房要求之日起____________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,，并按_______利率付給利息,。

2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調(diào)整,。

3._________________________,。

第三條土地使用權(quán)性質(zhì)

該房屋相應的土地使用權(quán)取得方式為_____________;土地使用權(quán)年限自________年_____月_______日至________年______月_____日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為____________;該房屋買賣后,，按照有關(guān)規(guī)定,，買受方(必須)(無須)補辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。

第四條價格

按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,，該房屋售價為(幣)每平方米_______________元,，總金額為(幣)________億______千______百__________拾_______萬_______千______百_____拾______元整。

第五條付款方式

買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金(_____幣)______億______千_______百______拾______萬______千______百_____拾______元整,，并應于本合同生效之日起________日內(nèi)將該房屋全部價款付給出賣方,。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限

出賣方應于本合同生效之日起三十日內(nèi),，將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,，并應收到該房屋全部價款之日起_______日內(nèi)，將該房屋付給買受方,。

第七條買受方逾期付款的違約責任

買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,，出賣方對買受方的逾期應付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,，月利息按__________計算,。逾期超過_______天后，即視為買受方不履行本合同,。屆時,，出賣方有權(quán)按下述第______種約定，追究買受方的違約責任,。

1.終止合同,，買受方按累計應付款的________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經(jīng)濟損失超過買受方支付的違約金時,，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實賠償,。

2.買受方按累計應付款的_______%向出賣方支付違約金,，合同繼續(xù)履行。

3._____________________,。

第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,，出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權(quán)按已交付的房價款向出賣方追究違約利息,。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,，月利息在________個月內(nèi)按_______利率計算;自第_______個月起，月利息則按____利率計算,。逾期超過____個月,，則視為出賣方不履行本合同,，買受方有權(quán)按下列第______種約定,，追究出賣方的違約責任。

1.終止合同,，出賣方按買受方累計已付款的_____________%向買受方支付違約金,。乙方實際經(jīng)濟損失超過出賣方支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償,。

2.出賣方按買受方累計已付款的_________%向買受方支付違約金,，合同繼續(xù)履行。

3.______________,。

第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

在買受方實際接收該房屋之日起,，出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_______________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,，買受方有權(quán)提出退房,，出賣方須在買受方提出退房要求之日起___________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方，并按已付款的________%賠償買受方損失,。

第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,，契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外，均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納,。

第十二條本合同未盡事項,，由甲、乙雙方另行議定,，并簽訂補充協(xié)議,。

第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,。

本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律,、法規(guī)和政策執(zhí)行,。

第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,，由甲、乙雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成時,，甲、乙雙方同意由_________委員會_____,。

第十五條本合同(經(jīng)甲,、乙雙方簽字)之日起生效。

第十六條本合同連同附表共___________頁,，一式_________份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，_________各執(zhí)一份,，均具有同等效力。

出賣方(簽章)：____________

出賣方代理人(簽章)：______

________年________月______日

買受方(簽章)：____________

買受方代理人(簽章)：______

________年_______月_______日

附件一房屋平面圖(略)

附件二室內(nèi)附著設(shè)施(略)

房屋買賣合同書封面篇四

甲方(賣方)： 身份證號碼：

房屋共有產(chǎn)權(quán)人： 身份證號碼：

房屋共有產(chǎn)權(quán)人： 身份證號碼：

房屋共有產(chǎn)權(quán)人： 身份證號碼：

房屋共有產(chǎn)權(quán)人： 身份證號碼：

房屋共有產(chǎn)權(quán)人： 身份證號碼：

乙方(買方)： 身份證號碼：

甲乙雙方遵循自愿,、公平,、誠實信用原則，經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方向甲方預定房屋事宜,，訂立本合同。

第一條 乙方預訂購買的房屋位于 ,，該房屋建筑面積為 平方米,。甲方應當向乙方提供房屋所有權(quán)證明及建筑面積測繪證明等相關(guān)文書。

第二條 乙方預定的該房屋單價為每平方米 元(大寫： ),，總價 元(大寫： ),。

第三條 乙方同意簽訂本協(xié)議時，支付甲方定金人民幣 萬元整,。甲乙雙方簽訂《房屋買賣合同》后,，乙方支付的定金自動轉(zhuǎn)為購房款。甲方在收取定金之后,，應當向乙方出具有效的收款憑證,。

第四條 甲乙雙方商定，預定期為 天,，乙方應在 年 月 日前同甲方簽訂《房屋買賣合同》,，《房屋買賣合同》須經(jīng)律師事務所律師見證及公證處公證人員公證。

第五條 本協(xié)議在第四條約定的預定期內(nèi),，且無本協(xié)議,、約定的情形，甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,，雙倍返還乙方定金,。乙方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,，無權(quán)要求甲方返還已經(jīng)收取的定金。

第六條 有下列情形之一,，乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,，甲方應當全額返還乙方已經(jīng)支付的定金：

1? 、甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同時,，因面積誤差處理,、房屋交付、房屋質(zhì)量,、爭議解決等合同條款存在分歧,，不能協(xié)商一致的;

2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后,、簽訂房屋買賣合同前,，司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房地產(chǎn)權(quán)利的,。

第七條 有下列情形之一,，乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,，甲方應當雙倍返還乙方已經(jīng)支付的定金：

1? ,、甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在出租、查封,、抵押及共有人不同意出售等事實的;

2,、甲方在乙方支付定金后將該房屋出售給第三人的。

第八條 本協(xié)議自雙方簽字蓋章(捺印)之日起生效,。

第九條 本協(xié)議壹式柒份,，甲方共有人及乙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力,。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

房屋買賣合同書封面篇五

甲方：住址：身份證號:

乙方：住址：身份證號：

甲乙雙方本著公平,、平正原則，雙方經(jīng)過反復協(xié)商自愿達成如下房屋買賣合同條款：

一,、甲方將坐落在矣六街道辦事處漁村社區(qū)一組號,，房屋面積平方米，賣給己方居住使用,。

二,、房屋價款為：人民幣_______________元。此價款含房地合一價,。

三,、付款辦法：雙方簽訂房屋買賣合同之日起，乙方一次性付清房價款人民幣___________元,。

四,、房屋款全部付清后,，即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用，房屋所有權(quán)也隨之轉(zhuǎn)移,，今后若遇國家占用或城中村改造,，房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。

五,、乙方使用該房屋后所產(chǎn)生的一切費用由乙方自行承擔,。

六、今后社區(qū)及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權(quán)辦理,，甲方不得干涉,。

七、本合同雙方遵守執(zhí)行,，不得反悔違約,，否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金__________元，還應承擔由此引起的經(jīng)濟損失及法律責任,。

八,、本合同條款雙方認可無爭議，雙方簽字后生效,。

甲方：

乙方：

中證人：

年月日

房屋買賣合同書封面篇六

編號：_________________

賣 方：_____________________ (以下簡稱甲方)

買 方：_____________________ (以下簡稱乙方)

證方：____________________ (以下簡稱丙方)

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達成以下條款：

第一條 甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明

甲方根據(jù)國家規(guī)定，已依法取得_________區(qū)(縣) 的房屋所有權(quán)證書,，所有權(quán)證書_____字第____________號,。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負全責。該房屋的結(jié)構(gòu)為 _____________________,，建筑面積為_________平方米,。

第二條 甲方對買賣權(quán)的聲明

甲方保證該房屋是符合國家及___________房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)，甲方有權(quán)將該房屋上市交易,。由于違反國家及______________相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟責任由甲方來承擔,。

第三條 乙方對購買權(quán)的聲明

乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產(chǎn)權(quán)之事簽訂本協(xié)議,，并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力,。

第四條 房屋售價

雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_________元，價款合計為人民幣 元,。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)

第五條 付款方式

(一) 無須銀行貸款

1,、乙方應在簽訂《________房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定金,。

2,、乙方應在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi)，支付剩余90%房款。

(二) 銀行貸款

1,、乙方應在簽訂《________房屋買賣合同》時,，支付相當于總房款的10%的定金。

2,、乙方應在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),，支付首期房款。

3,、銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付,。

第六條 違約責任

1. 甲、乙雙方合同簽訂后,，乙方中途悔約,，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內(nèi),，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,，應書面通知乙方,，并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2. 乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款,，甲方對乙方的逾期應付款有權(quán)追究違約利息,。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金,，逾期超過15天,，即視乙方違約，定金不予返還,。

3. 甲方應在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空，每逾期一天,，甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,，逾期超過15天，即視甲方違約,，乙方可要求法院強制執(zhí)行,。

第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：

1. 沒有房屋欠帳，如電話費,、電費,、物業(yè)管理費、取暖費等;

2. 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;

3. 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

4. 其它：______________________ ,。

第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定 本協(xié)議簽訂后,，甲乙雙方應向房屋所在區(qū)(縣)房地產(chǎn)交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù)，并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。 辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費及相關(guān)費用,，由甲乙雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納,。辦理過程中由丙方先行墊付，在物業(yè)交驗時提供相應票據(jù),。

第九條 有關(guān)爭議 本協(xié)議未盡事宜,，雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,，具有同行法律效力,。當本合同在履行中發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不能解決的,，雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條 生效說明 本協(xié)議一式四份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份，見證方一份,。均具有同等法律效力,。自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲 方：__________

經(jīng)辦人：_________

電 話：__________

乙 方：__________

經(jīng)辦人：_________

電 話：__________

丙 方：__________

經(jīng)辦人：_________

電 話：__________

____年____月___日

房屋買賣合同書封面篇七

當事人基本信息：

賣方：

姓名：_________國籍/地區(qū)：_________

身份證/護照號碼：_______________聯(lián)系電話：_______

通訊地址：___________郵政編碼：____________

所占份額：__________________

公司或機構(gòu)名稱：_______________

營業(yè)執(zhí)照號碼：____________所占份額：_______

通訊地址：___________郵政編碼：_______

法定代表人：____________聯(lián)系電話：__________

身份證/護照號碼：_______________

代理人：________________聯(lián)系電話：__________

身份證/護照號碼：___________________

通訊地址：____________郵政編碼：_________

共有權(quán)人：

姓名：____________國籍/地區(qū)：_________________

身份證/護照號碼：________聯(lián)系電話：_________________

通訊地址：___________郵政編碼：_________________

所占份額：_______________

公司或機構(gòu)名稱：________________

營業(yè)執(zhí)照號碼_______所占份額：___________

通訊地址：_________郵政編碼：_______________

法定代表人：____________聯(lián)系電話：_____________

身份證/護照號碼：_________________

買方：

姓名：_________國籍/地區(qū)：______________

身份證/護照號碼：____________郵政編碼：____________

通訊地址：______________聯(lián)系電話：______________

所占份額：_________________________

公司或機構(gòu)名稱：__________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________所占份額：_________________________

通訊地址：___________________________郵政編碼：_________________________

法定代表人：_________________________聯(lián)系電話：_____________________

身份證/護照號碼：___________________________________________________

代理人：_____________________________聯(lián)系電話：_________________________

身份證/護照號碼：____________________________________________________

通訊地址：___________________________郵政編碼：____________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,、《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓條例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，買賣雙方在平等,、自愿、公平,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜,，達成如下協(xié)議：

第一條【轉(zhuǎn)讓標的】

賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房地產(chǎn))坐落于：____________________________________。

房地產(chǎn)證號為：______________________,。房地產(chǎn)用途為：______________________,。

登記建筑面積為：_______________平方米。套內(nèi)建筑面積為：______________平方米,。

該房地產(chǎn)土地使用權(quán)年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,。該房地產(chǎn)于______年_____月竣工。

目前該房地產(chǎn)物業(yè)管理公司為______________________,，物業(yè)管理服務費為每月每平方米建筑面積人民幣：__佰__拾__元__角__分(小寫：________元),。

第二條【房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀】

該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封，賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán),。

第三條【房地產(chǎn)租約現(xiàn)狀】

該房地產(chǎn)所附租約現(xiàn)狀為_____：

1,、該房地產(chǎn)沒有租約;

2、該房地產(chǎn)之上存有租約。租賃合同見附件[租賃編號:_________,月租金元整(小寫_________),，租期自______年____月____日至______年____月____日],。賣方須于簽署《深圳市二手房買賣合同》前取得承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)或放棄購買權(quán)之書面證明，否則視為賣方違約,。買賣雙方經(jīng)協(xié)商一致按下述第_____種方式處置租賃合同(只能選擇其中一種)：

①該房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移后,，原租賃合同在有效期內(nèi)對買方仍然有效。賣方須于_______

____________前協(xié)助買方與承租人簽訂新的租賃合同,，同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金(若有)轉(zhuǎn)交予買方,，買方自____________________時起享有賣方在原租賃合同項下之權(quán)利義務。

②賣方須于該房地產(chǎn)交付買方使用前解除原租賃合同,，買方對因原租賃合同而產(chǎn)生之糾紛不承擔任何責任,。”

第四條【附著于該房地產(chǎn)之上的戶口】

該房地產(chǎn)所附著的戶口,，賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起___日內(nèi)遷出,，逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之_____向買方支付違約金。

第五條【轉(zhuǎn)讓價款】

該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣：__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫：________元),。該轉(zhuǎn)讓價款不含稅費,。

第六條【交易定金】

該房地產(chǎn)交易定金為人民幣：__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫：________元)。買方同意按以下方式支付：

本合同簽訂時,，向賣方支付定金人民幣：__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角

__分(小寫：________元),。

本合同簽訂后________日內(nèi)，向賣方支付定金余額人民幣：__億__仟__佰__拾__萬__仟

__佰__拾__元__角__分(小寫：________元),。

上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監(jiān)管,。買方將定金在合同約定期限內(nèi)存入監(jiān)管帳號，即視為賣方收訖,。定金在買賣雙方辦理過戶手續(xù)時自動轉(zhuǎn)為樓款,，但另有約定的除外。

第七條【交房保證金】

為防范交易風險,，督促賣方按約定如期交付該房地產(chǎn)并結(jié)清所有費用,，買賣雙方協(xié)商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣：__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角

__分(小寫：_____元)作為交房保證金(不超過交易總價款的2%)。此款在賣方實際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時進行結(jié)算,。此交房保證金的處理方法為下列第_____種：

1、交由居間方托管;

2,、其它：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,。

第八條【付款方式】

買方所支付款項(包括定金、購房款),，除有特別約定,，建議以銀行第三方托管的方式進行資金監(jiān)管。

買方按下列第_____種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣：__億__仟__佰

__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫：________元)：

1,、一次性付款

買方須于_____年_____月_____日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監(jiān)管賬戶,。

2、買方向銀行抵押付款

(1)買方須于_____年_____月_____日之前支付除定金,、交房保證金之外的剩余首期款人民幣：__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫：________元)至買賣雙方約定的銀行第三方監(jiān)管賬戶;

(2)買方須于_____年_____月_____日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關(guān)資料,，并配合銀行辦理貸款審批手續(xù)，抵押貸款金額以銀行承諾發(fā)放貸款金額為準;

(3)銀行承諾發(fā)放貸款不足以支付房款余額的,，雙方約定按以下第____種方式處理：

○1,、買方應于銀行出具貸款承諾函之日起三日內(nèi)補足應交款。

○2,、合同解除,，賣方應在解除合同之日起三日內(nèi)全額退還買方已付______________等所有款項。

3,、買賣雙方約定的其他付款方式：

__________________________________________________________________________,。

上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監(jiān)管賬戶。

第九條【買方逾期付款的違約責任】

買方逾期付款的(因銀行貸款原因?qū)е沦I方逾期付款的除外),，賣方有權(quán)要求買方按下列第_____種(只能選擇其中一種)方式承擔違約責任：

1,、要求買方以未付款項為基數(shù)，按日萬分之四支付違約金,，合同繼續(xù)履行,。

2、有權(quán)解除合同并要求買方支付該房地產(chǎn)總價款百分之____的違約金,。

第十條【稅費承擔】

經(jīng)雙方協(xié)商,，其中：

上述______________________________項由賣方支付。

上述______________________________項由買方支付,。

本合同履行過程中因法律,、法規(guī)和政策原因新增的稅費，按以下第___方式處理：

1,、由法律,、法規(guī)和政策規(guī)定的繳納方繳納。

2,、買賣雙方同意由_____方繳納,。

3、其他：買方支付：______________%;

賣方支付：______________%,。

以上按規(guī)定應由賣方和(或)買方支付的稅費,，因買賣雙方協(xié)商改變實際納稅方的，法律責任不因納稅方的變化而轉(zhuǎn)移,。

任何一方不按約定或法律,、政策規(guī)定繳納相關(guān)稅費,，導致交易不能繼續(xù)進行的，應向?qū)Ψ街Ц对摲康禺a(chǎn)總價款百分之_____的違約金,。

第十一條【房地產(chǎn)交付】

賣方應當于_____________________________________將該房地產(chǎn)交付買方,，并履行下列手續(xù)：

1、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備,、裝飾裝修,、相關(guān)物品清單等事項進行驗收，記錄水,、電,、氣表的讀數(shù)，并辦理交接手續(xù);

2,、交付該房地產(chǎn)鑰匙;

3,、_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第十二條【延遲交房的違約責任】

除本合同另有約定外,，賣方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買方,，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之四向買方支付違約金,，合同繼續(xù)履行,。

第十三條【附隨債務的處理】

賣方在交付該房地產(chǎn)時，應將附隨的水費,、電費,、煤氣費、電話費,、有線電視費,、物業(yè)管理服務費、垃圾清運費,、_________等費用結(jié)清,，單據(jù)交買方確認，否則買方有權(quán)從交房保證金中抵扣上述欠費,。

第十四條【產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記】

買賣雙方須在簽訂本合同___日內(nèi),，共同向房地產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。

在收文回執(zhí)載明的回復日期屆滿之日起_____日內(nèi),，買賣雙方須辦理交納稅費的手續(xù),。

該房地產(chǎn)證由買方領(lǐng)取。

買方負有抵押義務的,，在買方領(lǐng)取新房產(chǎn)證后____個工作日內(nèi)須辦理抵押登記手續(xù),。

第十五條【其他違約責任】

任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現(xiàn),，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之_____的違約金,。

第十六條【不可抗力】

因不可抗力不能履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響,，部分或者全部免除責任,，但法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,，并自不可抗力結(jié)束之日起_____日內(nèi)向另一方提供證明,。

第十七條【本合同與其他文件的沖突解決】

買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議，如有與本合同不相符的,，以本合同為準,。第十八條【合同附件】

本合同共有附件_____份。合同附件為本合同組成部分,，具有同等法律效力,。

第十九條【法律適用與糾紛解決】

因本合同發(fā)生糾紛，由買賣雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成時,，依據(jù)中華人民共和國法律，采取下列第_____種方式解決：

1,、向深圳仲裁委員會申請仲裁;

2,、向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會申請仲裁;

3、向人民法院起訴,。

第二十條【合同數(shù)量及持有】

本合同一式_____份,，賣方_____份，買方_____份,，其他交有關(guān)部門,，均具同等法律效力。

第二十一條【送達】

當事人所填寫確認的通訊地址即為送達地址,。

第二十二條【合同生效】

本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效,。

賣方(簽章)：買方(簽章)：

賣方代理人(簽章)：買方代理人(簽章)：

年月日年月日

房屋買賣合同書封面篇八

甲方(賣方)：_________________

乙方(買方)：_________________

甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協(xié)議，以資雙方共同遵守,。

一,、買賣的標的及價款：_________________甲方向乙方出售位于商業(yè)用房，建筑面積__________㎡,，每平方米__________元,，共計__________(人民幣)元整。(比價格包含辦理房產(chǎn)手續(xù)時,，乙方應承擔的各項稅,、費和公共維修基金)

二、雙方責任與權(quán)利

1,、甲方須具備該房屋所有相關(guān)法律認可文件,。

2甲方負責辦理本合同項下的產(chǎn)權(quán)過戶,，由此所產(chǎn)生相關(guān)稅費、公共維修基金全部由甲方承擔,。

3,、甲方應在簽訂本合同后日內(nèi)辦理完畢過戶手續(xù)，將合法齊全的房產(chǎn)證交于乙方,。

4,、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可文件。

三,、違約條款甲,、乙任何一方不按上述條款執(zhí)行既視為違約，違約方須向?qū)Τ袚鄳姆韶熑?。在?zhí)行本合同的過程中,，如遇雙方發(fā)生糾紛，先行通過雙方協(xié)商;協(xié)商不成時可向有管轄權(quán)的人民法院起訴,。

四,、其他事宜本補充協(xié)議與原購房合同具有同等法律效力，本補充協(xié)議與原購房合同有不一致的地方以本補充協(xié)議為準,。

本協(xié)議自簽定之日起生效,，一式二份;甲、乙雙方各執(zhí)壹份,。

甲方：_________________

乙方：_________________

_____年_____月_____日

房屋買賣合同書封面篇九

出賣人(甲方)： 身份證號碼：買受人(乙方)： 身份證號碼：根據(jù)《民法典》,、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，買受人和出賣人在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房產(chǎn)等相關(guān)事宜達成如下協(xié)議,，以資共同遵守：

一,、甲方自愿將其位于 _____________________________的房產(chǎn)及其土地使用權(quán)(一層車庫一處，建筑面積_____平方米;車庫門前附屬場地____ _____平方米及附屬卷閘門,、防盜窗等設(shè)施,，上述內(nèi)容以下簡稱“本房屋”)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(______ __ 元)的價款出售給乙方。

二,、乙方支付甲方合同保證定金 萬元,，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同,，定金不退,。

三、本合同簽定時,，甲乙雙方都不具備過戶條件,。等過戶條件成熟時,，甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，辦理過戶手續(xù)發(fā)生的契稅,、土地出讓金由乙方負擔,。甲方承擔本合同轉(zhuǎn)讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方,。(交易后甲方給乙方寫好收據(jù))

四、本合同簽訂后,，甲方對的房屋使用,、收益、出租,、擔保,、抵押、買賣,、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方,。

五、本合同簽訂后,，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,，乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,，甲方不得以本房屋為關(guān)聯(lián)與他人訂立任何合同,。

六、違約責任

1,、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋,，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方,。逾期超過30天時,，乙方有權(quán)解除本合同。解約時,，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣 元。

2,、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的,。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,，甲方有權(quán)解除合同,。解約時，乙方已付定金不退,。

3,、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失,。

4,、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同,。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?，甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方：

1)、本房屋合同轉(zhuǎn)讓金額本金及利息,，利息按年息20%計算,，計息期自合同簽訂日起算;

2)、解除合同時本房屋市場評估價,，并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失,。

5、如因規(guī)劃部門,、設(shè)計部門的原因影響房屋質(zhì)量和使用功能的,，甲方應當通知乙方;如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方,。

七,、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決：依法向人民法院起訴,。

八,、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

九,、本合同一式2份,，甲、乙方各執(zhí)一份,。甲方：________年____月____日乙方：________年____月____日見證人：________年____月____日延伸閱讀：產(chǎn)權(quán)證的辦理流程

1.購房者要審查發(fā)展商的資格手續(xù)是否健全,，也就是我們常說的五證是否完備。

2.買賣雙方進行房產(chǎn)交易后一個月內(nèi)持房屋買賣合同和其他證件到房地產(chǎn)交易所辦理買賣過戶登記,。去辦理登記需要攜帶身份證,、戶口本、《商品房銷售合同》等證件和資料,。

3.買賣雙方接到交易所辦理過戶手續(xù)的通知后,，應攜帶身份證、戶口本,、圖章等,，在交納了手續(xù)費、契稅、印花稅后就可以辦理過戶手續(xù),。交易所會給買方發(fā)放房產(chǎn)賣契,，原則上房屋產(chǎn)權(quán)證需買賣雙方共同辦理。買賣雙方或一方因故不能辦理買賣過戶手續(xù)和產(chǎn)權(quán)登記的,，可出具委托書委托代理人代為辦理,。

4.辦理完買賣過戶手續(xù)后，買方應持房地產(chǎn)交易所發(fā)給的房產(chǎn)賣契,，在三個月內(nèi)到房屋所在地的市或區(qū)(縣)的房屋土地管理局登記申請,。辦理申請需要的證件和資料有：賣方所有的整棟樓的房屋所有權(quán)證、《商品房購銷合同》,、商品房銷售發(fā)票存根復印件,、身份證復印件、《房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記表》,、《墻界表》、《面積計算表》,。

5.經(jīng)房地產(chǎn)管理部門審查驗證后,，買方可領(lǐng)取房地產(chǎn)權(quán)證。有些地方在商品房買賣過程中,，開發(fā)商也會提供代辦交易登記,、過戶和房地產(chǎn)權(quán)證的服務，不過,，具體過程基本上都由開發(fā)商一手操辦,，買房人控制不了具體的進度，不能及時了解相關(guān)情況,。因此,，在條件許可的情況下，購房者最好能由本人或委托代理人與開發(fā)商一起辦理,。

房屋買賣合同書封面篇十

出賣人：

住所：

法定代表人：

買受人：

住所：

法定代表人：

保證人：

住所：

法定代表人：

鑒于：甲方已經(jīng)進行了企業(yè)改制,，原國有投資全部退出，為盤活有效資產(chǎn),，甲方?jīng)Q定將擁有產(chǎn)權(quán)的坐落于 房屋依法轉(zhuǎn)讓給乙方乙方為公司業(yè)務拓展的需要,，有意購買甲方擁有產(chǎn)權(quán)的上述房屋丙方為甲方的實際控制人及大股東，就甲乙雙方前述房屋買賣行為,，愿意作為甲方的保證人,，向買受人乙方承擔連帶保證責任。

為此,，根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲,、乙,、丙三方在平等、自愿,、誠實信用的基礎(chǔ)上,，經(jīng)友好協(xié)商，于20__年12月日于中國天津達成如下協(xié)議,，以資各方共同遵守,。

第一條房屋基本情況

1.乙方購買甲方坐落于 房屋，經(jīng)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)測定的建筑面積為 平方米,。房屋結(jié)構(gòu)為鋼混,。詳見本協(xié)議附件1。

2.該房屋所有權(quán)證號為房權(quán)證河東字第號,。土地使用權(quán)方式為劃撥,，土地使用權(quán)證號為東單國用自第號，土地使用權(quán)面積為 平方米,。

3.該房屋四至界限：東至南至西至北至,。

4.隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計,、裝飾及施工圖等資料,。

5.房屋目前使用情況：

第二條房屋轉(zhuǎn)讓價格

該房屋整體轉(zhuǎn)讓價格為人民幣萬元。該價格不包括辦理房屋及土地過戶交易手續(xù)所需的各種費用,，該房屋轉(zhuǎn)讓過戶交易發(fā)生的各項稅費由甲,、乙雙方平均分擔，但甲方對本協(xié)議項下的房屋與其他廠房分戶手續(xù)的辦理費用由甲方自行承擔,。

第三條付款方式

1,、甲乙雙方將辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的手續(xù)遞交相關(guān)部門并被依法受理，且根據(jù)甲方指定的第三人與乙方簽訂的《房屋抵押合同》之約定在甲方指定的第三人辦理完畢房產(chǎn)抵押登記手續(xù),、乙方取得《房屋他項權(quán)證》后,，乙方向甲方支付買賣房屋的定金人民幣420萬元，同時,，乙方另行支付甲方購房款420萬元,，即總房款的20%

2、在甲乙雙方辦理完畢本協(xié)議項下房屋及土地的過戶變更登記手續(xù),，乙方依法取得房屋的產(chǎn)權(quán)證和土地使用證等房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)后,，3日內(nèi)向甲方支付房款人民幣840萬元，即總房款的%

3,、乙方在取得上述房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)并在雙方實際辦理完畢全部房屋交接手續(xù)后3日內(nèi),，乙方向甲方支付房款人民幣萬元,，即總房款的15%

4、剩余總房款的5%為乙方暫扣的甲方保證金,，在乙方進住本協(xié)議項下的房屋年\月后,，如果房屋無嚴重的建筑質(zhì)量問題及房屋權(quán)屬瑕疵等問題，乙方一次性支付給甲方,。

第四條交房方式

自本協(xié)議簽訂之日起40日內(nèi),，甲方將本協(xié)議項下的房屋騰空并交付給乙方占有并使用，甲方應同時將本協(xié)議附件2記載的該房屋的附屬設(shè)備,、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計,、裝飾、消防及施工等圖紙資料一并交付給乙方,。

第五條甲方承諾條款

1,、甲方承諾：對于本協(xié)議項下房屋的房屋具有所有權(quán)，并沒

有任何出租,，也沒有任何其他的共有權(quán)人,，同時，對于該房屋的出售,，沒有任何享有優(yōu)先購買權(quán)的人,，該房屋之上沒有設(shè)定任何諸如抵押等他項權(quán)利，該房屋也不存在任何諸如法院查封等權(quán)利處分受到限制的情況,，否則，甲方將承擔全部責任,。

2,、甲方承諾：對于本協(xié)議項下房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日前的氣、水,、電,、電話、有線電視,、網(wǎng)絡使用費,、衛(wèi)生費等實際發(fā)生的費用及物業(yè)費用等應該由甲方承擔的費用由甲方承擔。甲方承諾在過戶手續(xù)辦理完畢之日與乙方辦理前述費用的確認及相關(guān)繳費權(quán)證的交接手續(xù),，并根據(jù)前述承諾承擔交接之日前的費用,。

3、甲方承諾：由于土地紅線距離本協(xié)議項下房屋太近,，甲方

同意在該房屋周邊劃出約300平方米土地提供給乙方永久使用,，甲方不收取任何費用，但乙方應承擔國家規(guī)定的有關(guān)稅費,，如遇國家征地等土地的收益權(quán)屬甲方對劃出歸乙方使用的該部分土地,，乙方可以采用砌制圍墻、架設(shè)欄杠、柵欄等方式對該部分土地與甲方的其他土地進行分割,，并對該土地享有相對獨立的使用權(quán),。甲方如果以后處置其他房屋及土地，應該與受讓人講清楚關(guān)于前述土地的使用情況并保證受讓人也同意乙方繼續(xù)使用,。

對于前述范圍的土地,，甲乙雙方將對現(xiàn)場進行丈量后做出補充協(xié)議，并作為本協(xié)議的附件,。

第六條甲方的違約責任

1,、甲方?jīng)]有及時根據(jù)本協(xié)議第四條的約定及時將房屋騰空并交付乙方，或者沒有一并轉(zhuǎn)移或者房屋的附屬設(shè)備,、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計,、裝飾、消防及施工等圖紙資料的,，甲方應雙倍返還乙方定金,，并應繼續(xù)履行本協(xié)議。

2,、在本協(xié)議生效后,，甲方應配合乙方及時向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。在本協(xié)議履行過程中,，如果有可歸責于甲方的原因?qū)е卤緟f(xié)議項下房屋的過戶變更登記手續(xù)不能及時辦理完畢的,，甲方應該雙倍返還乙方定金，并賠償遲延辦理過戶手續(xù)期間乙方已經(jīng)支付房款的利息,，按照日萬分之二點一的標準計付,，并應繼續(xù)履行本協(xié)議。

3,、在協(xié)議履行過程中,，如果甲方出現(xiàn)惡意違約，不再履行本協(xié)議,，或者明示毀約,，甲方應雙方返還乙方定金，并承擔乙方已經(jīng)支付房款的利息,，該房款按照日萬分之二點一的標準計付,，此外，甲方還應該賠償乙方的可得利益損失,，該損失包括但不限于甲方違約時該房屋之市場價與雙方約定的協(xié)議價之差價部分,。

出賣人：

買受人：

年 月 日

房屋買賣合同書封面篇十一

房屋買賣合同成立的必備要件

——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣合同糾紛案

依據(jù):（20__）二中民終字第18216號

核心法律問題：合同成立的必備條款

案情介紹

一,、基本案情

上訴人（原審被告）：郭某

被上訴人（原審原告）：鄭某,、藺某

20__年1月,，郭某與鄭某簽訂房屋租賃協(xié)議書，約定鄭某將房屋出租給鄭某使用,；租賃期限為5年,，自20__年1月至20__年2月；房屋租金每年3萬元,，租金每年分兩次付清,。20__年12月，郭某（甲方）與藺某（乙方）及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協(xié)議,，該協(xié)議約定：“第一條：甲方自愿將房屋出售給乙方,；第二條：該房屋總成交價為人民幣47萬元整；第三條：乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元（此定金作為購房款的一部分）,，甲乙雙方定于甲方向銀行還款的當日簽訂二手房買賣合同并支付購房首付款……第五條：如乙方在雙方約定的期限內(nèi)不購買該房屋,，甲方收到的購房定金不退；如甲方在雙方約定的期限內(nèi)不賣該房屋,，甲方應雙倍賠償乙方購房定金……第十條：乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,，甲方在收到首付款后3個月內(nèi)辦完過戶手續(xù)，房本交到乙方手中,?！?/p>

20__年12月，鄭某給付郭某定金人民幣15萬元,。

20__年12月,，鄭某向郭某支付購房款4.5萬元，其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款,；20__年3月5日,，鄭某給付郭某房款4萬元；20__年3月15日,，鄭某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式替郭某向訴爭房屋開發(fā)公司支付房款229 131元；鄭某共支付購房款（其中包括8000元改名費）479 131元,。20__年3月15日訴爭房屋開發(fā)公司出具證明,，內(nèi)容為：“郭某購買我公司商品房，因不能按時付購房款轉(zhuǎn)賣給鄭某,，雙方在20__年3月15日到我公司,，鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現(xiàn)改名為鄭某,。同時交付我公司已售商品房改名手續(xù)費八千元,?！焙蠊秤?0__年1月14日取得訴爭房屋的所有權(quán)證,。20__年1月21日，郭某與某投資公司簽訂抵押貸款合同,，將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。

鄭某,、藺某訴稱：20__年12月8日,，我們與郭某簽訂《購房定金協(xié)議》，約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們,，定金為15萬元,。協(xié)議簽訂后，我們履行了付款義務,，對方也受領(lǐng)了房款,。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續(xù)，訴爭房屋一直由我們占有,、使用,。20__年11月，鄭某曾起訴至法院,，要求郭某配合辦理訴爭房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),，郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續(xù)，我們因此撤回了起訴,。撤訴后,，郭某沒有協(xié)助我們辦理房屋過戶手續(xù)。現(xiàn)請求：（1）判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,，郭某協(xié)助我們辦理訴爭房屋的過戶手續(xù),；（2）郭某承擔本案訴訟費用。

郭某辯稱：第一,，訴爭房屋買受人為藺某,，鄭某是其代理人，故鄭某并非本案適格當事人,。第二,，《購房定金協(xié)議》簽訂后，截至20__年12月,，藺某未能如約交付首付款25萬元,，我此時得知藺某不愿意購買訴爭房屋。20__年3月,，鄭某向開發(fā)商支付了我的銀行欠款,，藺某本應于當日與我簽訂房屋買賣合同，但藺某表示拒絕,，故我決定沒收其定金,，并不再向其出售訴爭房屋。第三,，鄭某,、藺某交付的定金是簽約定金,，截至20__年12月31日，藺某沒有交齊首付款,，也未與我簽訂房屋買賣合同,，故定金罰則應當適用。

二,、法院判決

一審法院經(jīng)審理認為：鄭某,、藺某與郭某簽訂的購房定金協(xié)議已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況、價款數(shù)額,、價款支付方式等合同主要內(nèi)容,，可以認定為房屋買賣合同。該合同系雙方當事人真實意思的表示,，未違反法律法規(guī)規(guī)定,，合法有效。依法成立的合同,，對當事人具有法律約束力,。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同,。鄭某,、藺某已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款，故訴爭房屋應歸原告所有,。雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因為訴爭房屋一直未取得房屋所有權(quán)證書,，現(xiàn)該訴爭房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書，郭某應協(xié)助藺某辦理房屋過戶手續(xù),。然而,，郭某在明知已經(jīng)將房屋出售給藺某的情況下，故意在取得房屋所有權(quán)證書后,，向投資公司進行抵押貸款,，其行為不妥。但因該訴爭房屋處于抵押狀態(tài),，現(xiàn)無法辦理房屋過戶手續(xù),，故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請求,，不予支持。對郭某辯稱,，該房屋買受人為藺某,，而非鄭某，鄭某不具備主體資格,，因藺某已拒絕購買房屋,，定金應予沒收的辯解意見,，因鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系，雙方共同出資購買訴爭房屋,，故鄭某與藺某應作為共同原告起訴,，鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經(jīng)將購房款全部支付給郭某,，表明其愿意購買訴爭房屋,。故對郭某的辯解意見，不予采信,。

據(jù)此,，一審法院依據(jù)《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條,、第一百零七條之規(guī)定,，判決如下：一、確認鄭某,、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,；二、駁回原告鄭某,、藺某其他訴訟請求,。

判決后，郭某不服,，上訴至二審法院稱：1一審判決違反法定程序：（1）拒不依法駁回起訴,，鄭某據(jù)以起訴的《購房定金協(xié)議》系其變造，其真實身份是買方的代理人而非買方,，鄭某與本案沒有利害關(guān)系,；（2）不適當追加藺某為原告；（3）超訴訟請求判決,，起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協(xié)助辦理過戶手續(xù),，三次庭審中訴訟請求無變化，原審判決卻判定確認買賣行為有效,，違反不告不理原則,。2一審判決查證錯誤：鄭某、藺某出具的《購房定金協(xié)議》中,，藺某的名字劃掉了,，盛業(yè)公司開具的證明如果屬實，鄭某,、藺某就不應該起訴我,，賣方就是盛業(yè)公司了。3原審法院枉法裁判：藺某與鄭某系夫妻關(guān)系,，不需代理,，其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關(guān)系,；藺某違約在先，拒絕買房在后,，郭某有權(quán)沒收定金,；鄭某胡亂篡改合同，其不是共同買受人,；郭某與鄭某之間的租賃關(guān)系屬于另一法律關(guān)系,，與本案無關(guān)。綜上,，請求二審法院撤銷原判,，依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發(fā)回重審,。鄭某,、藺某同意一審判決，不同意郭某上訴請求,。

二審法院經(jīng)審理認為：依法成立的合同,，對當事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況,、價款數(shù)額,、價款支付方式等合同主要內(nèi)容，且雙方已開始實際履行協(xié)議內(nèi)容,，故原審法院將其認定為房屋買賣合同,，并無不當。上述協(xié)議系雙方當事人真實意思表示,，未違反法律,、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效,，當事人應當按照約定履行自己的義務,，不得擅自變更或者解除合同。關(guān)于合同主體問題,，雖雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》買受人為“藺某,，代理人鄭某”，但開發(fā)商出具《證明》,，明確訴爭房屋改名為鄭某,，且支付購房款等行為均由鄭某實際履行，故應將藺某,、鄭某作為共同買受人,。關(guān)于訴訟主體問題，郭某稱訴爭房屋買受人為藺某，而非鄭某,，鄭某不具備主體資格，因藺某已拒絕購買房屋,，定金應予沒收,，原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系，雙方共同出資購買訴爭房屋,，故鄭某與藺某應作為共同原告,，亦無不當。綜合上述認定,，原審法院判決確認鄭某,、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效，并無不當,，本院予以維持,。

關(guān)于鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續(xù)問題,，雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因為訴爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權(quán)證書,，現(xiàn)訴爭房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書，且鄭某,、藺某方已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款,，故郭某應當履行協(xié)助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續(xù)的合同義務,。然而,，郭某明知已經(jīng)將訴爭房屋出售給鄭某,、藺某,，在取得房屋所有權(quán)證書后，向投資公司進行抵押貸款,，其行為不妥,。因該訴爭房屋處于抵押狀態(tài)，且該公司作為抵押權(quán)人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進行權(quán)屬轉(zhuǎn)移,，故現(xiàn)無法辦理訴爭房屋過戶手續(xù),，因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請求未予支持,，并無不當,，本院予以維持。

據(jù)此,，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項判決：駁回上訴,，維持原判。

審判邏輯

一、爭議焦點

本案爭議焦點是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣合同,，而只有購房定金協(xié)議情況下,，能否認定雙方之間已經(jīng)形成房屋買賣關(guān)系。

二,、觀點透析

（一）合同成立的必備條款

具備締約主體并就合同必備條款達成合意,，是合同成立的一般要件。具備締約主體并不要求當事人必須參加締約,，在有權(quán)代理情況下,，代理人的代理行為也產(chǎn)生締約的效果。因為合同是多方法律行為,，所以締約主體須為雙方或者多方并且是明確的,。對于合同成立的第二個要件，即合同主體就必備條款達成合意進行探討之前,，首先需要明確什么是合同成立的必備條款,。

《民法典》第12條規(guī)定合同內(nèi)容一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的,、數(shù)量等8項內(nèi)容,，但對合同成立的必備條款并未作出明確規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《〈民法典〉司法解釋（二）》）第1條規(guī)定“當事人對合同是否成立存在爭議,，人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名,、標的和數(shù)量的，一般應當認定合同成立,。但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外”,。該司法解釋同時規(guī)定了合同欠缺的其他條款的確定方法，“當事人達不成協(xié)議的,，人民法院依照民法典第六十一條,、第六十二條、第一百二十五條等有關(guān)規(guī)定予以確定”,。

現(xiàn)代民法典應以鼓勵交易為精神,，《〈民法典〉司法解釋（二）》的上述規(guī)定正是鼓勵交易的體現(xiàn)。該司法解釋第1條明確了合同成立的必備條款,，即只要有明確的合同主體和合同標的,、數(shù)量，一般應認定合同成立,。當然,，僅僅具備合同必備條款的應有之義是合同主體已經(jīng)就該必備條款達成合意。

（二）房屋買賣合同成立的必備條款

《〈民法典〉司法解釋（二）》明確了合同成立的必備條款,。但對于各種有名合同或者無名合同訂立中必備條款的認定,，就需要結(jié)合合同性質(zhì)以及交易習慣等來確認,。例如在雇傭合同中，除了需要雇傭人和受雇人外,，合同的標的應為勞動的提供,，而數(shù)量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣合同,，如成立的必備條款應是指房屋基本情況,、房屋價款。

房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,，即交易的房屋須是確定的，具體來講應是按照雙方的約定能夠在房屋登記機構(gòu)確定房屋的具體所指,。房屋的基本情況表面上很容易確定,，但在另一類合同，如商品房預售合同中,，因為房屋尚未建成登記,，有時候并不易明確。此時,，在合同中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要,。

本案中，雙方當事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣合同,，但是在雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》中已經(jīng)明確了買賣雙方,、買賣房屋坐落、價款數(shù)額及價款支付方式等合同主要內(nèi)容,。且雙方均認可自愿訂立該定金協(xié)議,，即對前述條款達成了合意，當事人的姓名,、標的和數(shù)量都是可以確定的,，故雙方之間的房屋買賣合同成立。在訴爭合同不需要其他生效要件情況下,，雙方買賣合同生效,，對雙方當事人具有拘束力,雙方均應依約履行合同。

至于合同其他條款內(nèi)容的確定,，在本案中,，雙方當事人就其他合同主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達成了合意,，按雙方合意履行即可,。

在本案一審判決中，有一個問題需要注意,，本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,，一審法院支持了該項訴訟請求是正確的,，但是可能考慮到本案當事人沒有簽訂正式的房屋買賣合同，而只有購房定金協(xié)議,，所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,，嚴格來講，這并沒有完全支持買房人的訴訟請求,，因為法律行為的有效和法律關(guān)系的有效并非同一概念,，但在訴爭合同無須審批等程序情況下，行為有效就意味著法律關(guān)系也是有效的,，二審法院予以確認也是恰當?shù)摹?/p>

房屋買賣合同書封面篇十二

甲方(賣方)：姓名：

【身份證號碼】

乙方(買方)：姓名：

【身份證號碼】

丙方(中介)：姓名：

【身份證號碼】

根據(jù)國家和省法律,、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，甲,、乙雙主在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議：

第一條 買賣房地產(chǎn)情況

甲方擬將位于汕頭市——房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方,。乙方對甲方擬轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)作了了解,，愿意購買該房地產(chǎn)。該房地產(chǎn)土地使用權(quán)面積為 平方米,，土地使用權(quán)類型為 ,。《房地產(chǎn)權(quán)證》(見附件)證書號碼為 ,。

第二條 買賣房地產(chǎn)價格,、付款方式

甲、乙雙方議定該房地產(chǎn)交易總金額為人民幣——整,，即——元,。其中兩萬元已作為定金提前支付。乙方于 年 月 日支付第二期房款人民幣 拾 萬元整,，即人民幣 元,。之后雙方辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，甲方將本合同涉及房產(chǎn)過戶轉(zhuǎn)讓給乙方,。

最后一期付款人民幣 拾 萬 仟元整,，乙方須在雙方房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)完成后 個月內(nèi)將尾款付清，否則將當違約處理,。

第三條 登記過戶手續(xù)辦理

本合同簽訂之日起三十日內(nèi),，甲、乙雙方應攜帶有關(guān)資料到 辦理過戶手續(xù),。乙方支付最后一期購房款時,，甲方應同時將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權(quán)證》交付給乙方。

第四條 房地產(chǎn)交接雙方同意于 年 月 日由甲方將該房地產(chǎn)交付給乙方使用,。

第五條 權(quán)利保證約定

甲方保證上述房地產(chǎn)沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛或其他權(quán)利限制,，若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權(quán)利障礙的,，概由甲方負責處理，并承擔相應法律責任,，由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責賠償,。

第六條 違約責任

甲方?jīng)Q定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產(chǎn)時，作甲方中途悔約處理,，本合同即告解除,，甲方應在悔約之日起七日內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方，另賠償乙方人民幣 萬元整的違約金,。

乙方?jīng)Q定中途不買及逾期15天仍未付清慶繳購房款時,，作乙方悔約處理，本合同即告解除,，乙方所交定金,，甲方不予退回。

第七條 稅務承擔

辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅費,，由甲、乙雙方按規(guī)定各自負責,。

第八條 合同爭議的解決方法

本合同履行過程中如發(fā)生爭議,，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，依法向人民法院起訴,。

第九條 本合同未盡事宜處置及生效

本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議(附件二),，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。

第十條 本合同一式三份，甲,、乙方雙方各存一份,，當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門存一 份。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

交易所監(jiān)證： 監(jiān)證代表：

年 月 日 年 月 日

房屋買賣合同書封面篇十三

甲方(賣方)：______

乙方(預購方)：____

住所：______________

住所：______________

委托代理機構(gòu)：______

聯(lián)系電話：__________

甲,、乙雙方遵循自愿,、公平和誠實信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方向甲方預訂《________________》商品房事宜,，訂立本合同。

第一條乙方預訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡稱該房屋),。

甲方已領(lǐng)取該房屋房地產(chǎn)權(quán)證(證書號：________________),，并經(jīng)_____________測繪機構(gòu)實測，該房屋建筑面積為_______平方米,。該房屋定于_______年_______月_______日交付,。

第二條乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價為人民幣______________________________元,，乙方預訂的該房屋總房價為人民幣______________________________元，乙方采取________________方式,。

第三條乙方同意簽訂本合同時,，支付定金人民幣__________________元，作為甲,、乙方雙方當事人訂立商品房出售合同的擔保,，簽訂商品房出售合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款,。

第四條甲,、乙雙方商定，預訂期為________天,，乙方于______年______月______日前到_______________________________與甲方簽訂《上海市商品房出售合同》,。

第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書,、樣品所標明的房屋平面布局,、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量,、裝飾標準及附屬設(shè)施,、配套設(shè)施等狀況作為商品房出售合同的附件。

第六條在本合同的第四條約定的預訂期限內(nèi),，除本合同第七條,、第八條約定的情形外，甲方拒絕簽訂商品房出售合同的,，雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,，無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。

第七條有下列情況之一,，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,，甲方應全額返還乙方已支付的定金。

1.甲乙雙方在簽訂商品房出售合同時,，因面積誤差處理,、房屋交付、房屋質(zhì)量,、違約責任,、爭議解決方式等條款，存在分歧,，不能協(xié)商一致;

2.甲乙雙方簽訂本合同后,、簽訂商品房出售合同前，由司法機關(guān),、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的,。

第八條有下列情況之一,，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金：

1.甲方未遵守本合同第二條,、第五條約定的;

2.甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押,、預租、查封等事實的,。

第九條本協(xié)議一式__份,，甲乙雙方各持__份，______,、______各執(zhí)一份,。

甲方：_________(簽章)

乙方：_________(簽定)

_________年____月____日

房屋買賣合同書封面篇十四

本合同雙方當事人：

賣方(以下簡稱甲方)：_____

(本人)(法定代表人)姓名：_____國籍：_____

(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)：_____

地址：_____

編碼：_____聯(lián)系電話：_____

委托代理人：_____國籍：_____電話：_____

地址：_____編碼：_____

買方(以下簡稱乙方)：_____

(本人)(法定代表人)姓名：_____國籍：_____

(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)：_____

地址：_____

編碼：_____聯(lián)系電話：_____

委托代理人：_____國籍：_____電話：_____

地址：_____編碼：_____

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,，共_____(套)(間),，房屋結(jié)構(gòu)為_____，建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),，房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號,、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為_____,。

第二條房屋面積的特殊約定。

本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定)面積,。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準,。

該房屋交付時,，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時，房價款保持不變,。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,，甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理：

1.乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,，并按_____利率付給利息,。

2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調(diào)整,。

3._______________________________,。

第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。

該房屋相應的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止,。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,，按照有關(guān)規(guī)定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權(quán)出讓手續(xù),。

第四條價格,。

按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,，該房屋售價為(幣)每平方米_____元，總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,。

第五條付款方式,。

乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整，并應于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方,。具體付款方式可由雙方另行約定,。

第六條交付期限。

甲方應于本合同生效之日起三十日內(nèi),，將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,，并應收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi)，將該房屋付給乙方,。

第七條乙方逾期付款的違約責任,。

乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權(quán)追究違約利息,。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,，月利息按_____計算。逾期超過____天后,，即視為乙方不履行本合同,。屆時，甲方有權(quán)按下述第____種約定,，追究乙方的違約責任,。

1.終止合同，乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,，合同繼續(xù)履行,。

3._______________________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任,。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,，甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息,。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,，月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起，月利息則按_____利率計算,。逾期超過_____個月,，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第_____種約定，追究甲方的違約責任,。

1.終止合同,，甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償,。

2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行,。

3._______________________________,。

第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。

在乙方實際接收該房屋之日起,，甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù),。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房,，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,，并按已付款的_____%賠償乙方損失。

第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,，均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本合同未盡事項,，由甲,、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議,。

第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分,。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,。

本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行,。

第十四條甲,、乙一方或雙方為境外組織或個人的,，本合同應經(jīng)該房屋所在地公證機關(guān)公證,。

第十五條本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲,、乙雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成時，甲,、乙雙方同意由__________委員會_____,。(甲、乙雙方不在本合同中約定_____機構(gòu),，事后又沒有達成書面_____協(xié)議的,，可向人民法院起訴,。)

第十六條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效,。

第十七條本合同連同附表共_____頁,，一式_____份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，_____各執(zhí)一份，均具有同等效力,。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

甲方代理人(簽章)：乙方代理人(簽章)：

___年___月___日___年___月___日

簽于_____簽于_____附件一：房屋平面圖(略)

附件二：室內(nèi)附著設(shè)施(略)

房屋買賣合同書封面篇十五

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,、在誠實信用的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議，雙方共同嚴格遵守,。

一,、甲方委托乙方以乙方名義為甲方購買號房屋一套，乙方同意接受甲方的委托,。

二,、以乙方名義所代理購買的號房屋所有權(quán)歸甲方所有，甲方對該房屋享有占有,、使用,、收益及處分的權(quán)利，乙方對受甲方委托購買的該房屋無權(quán)行使甲方享有的前述權(quán)利,，亦不得對受甲方委托購買的房屋進行侵占,、破壞、轉(zhuǎn)賣,、出租,、抵押及贈與。

三,、因甲方占用了乙方購買第一套房的名義,，會給乙方實際購買第一套商品房帶來如提高首付比例等諸多不便。因此作為補償,，當乙方實際購買第一套房時,，甲方自愿無息借款八萬元給乙方，還款期限在實際借款時雙方自行約定,，但不得低于三年,。

四、由甲方以乙方名義簽訂《商品房買賣合同》,、申請銀行按揭貸款及辦理購房的所有相關(guān)手續(xù),，乙方自愿予以配合，為甲方提供身份證件及協(xié)助辦理所有相關(guān)手續(xù)，但由此給乙方造成的各種費用由甲方負擔,。

五,、購房首付款、抵押費,、保險費等所有購房相關(guān)費用均由甲方支付,，所有交款憑據(jù)由甲方保管，乙方有義務協(xié)助甲方辦理交款手續(xù),，由此給乙方造成的損失及費用由甲方負擔,。

六、甲方完成貸款手續(xù)后,，需按貸款合同如期足額償還貸款,，不得因償還貸款問題影響乙方信用記錄。如發(fā)生上述情況甲方必須賠償由此給乙方造成的損失,。

如因甲方惡意拒不歸還銀行貸款而造成乙方無法購買商品房的情況,，乙方將直接享有本合同約定購買的商品房的所有權(quán)。因上述情況發(fā)生而使乙方享有該房產(chǎn)所有權(quán)時的該房產(chǎn)市場價高于甲方購買商品房時總價款的,，乙方向甲方支付購買該房產(chǎn)的首付款及甲方已經(jīng)償還的貸款,，甲方還須向乙方支付10萬元違約金若乙方享有該房產(chǎn)所有權(quán)時該房產(chǎn)的市場價低于甲方購買商品房時總價款的，乙方以該房產(chǎn)市場價按比例向甲方支付購房首付款和已經(jīng)償還的貸款部分,，甲方還須向乙方支付10萬元違約金,。

七、號房屋產(chǎn)權(quán)證暫辦至乙方名下,，產(chǎn)權(quán)證由甲方保管,，甲方有權(quán)在合適的時間將產(chǎn)權(quán)變更至本人名下，或轉(zhuǎn)讓,、出租及抵押該房屋,，乙方有義務協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)，不得拒絕,，由此給乙方造成的費用及損失由甲方負擔,。

八、甲方如需在房屋取得產(chǎn)權(quán)證之前轉(zhuǎn)讓該房屋,，乙方應當協(xié)助甲方辦理更名手續(xù),，由此給乙方造成的費用及損失由甲方負擔。

九,、開發(fā)商交付房屋時,，由甲方收房,，甲方對該房屋進行的裝修及在該房屋內(nèi)添置的所有家具,、家電及物品均歸甲方所有。

十、乙方應將本協(xié)議代理購房事宜通知乙方的利害關(guān)系人,，保證其利害關(guān)系人不得主張對號房屋所有權(quán)利,。

十一、甲方有權(quán)解除本協(xié)議,，解除本協(xié)議后,，乙方有義務協(xié)助將受甲方委托購買的房屋更名到甲方指定名下。但本合同第三條約定的內(nèi)容不因本合同的解除而失去效力,。

十二,、乙方因履行本協(xié)議確定的提供各種證件協(xié)助購房、協(xié)助收房,、辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)等各項義務而產(chǎn)生的合理的交通費,、誤工費等費用由甲方負擔。

十三,、乙方應當恪守誠信,，受甲方委托購買的房屋在其名下期間不得侵害甲方的利益，如果乙方對受甲方委托購買的房屋進行毀損,，由此造成的損失乙方應當負責全額賠償如乙方惡意侵占,、轉(zhuǎn)賣、抵押及贈與該房屋,，乙方應當按上述侵權(quán)行為發(fā)生時該房屋市場價格對甲方全額賠償,。

十四、乙方應依誠信原則履行本協(xié)議,，不得拒絕,、拖延履行代理購房的協(xié)助義務，不得隨意解除本協(xié)議或拒絕,、拖延履行本協(xié)議,。

十五、本協(xié)議是雙方真實意思表示,，其內(nèi)容合法有效,。

十六、本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，雙方簽字后生效。

甲方：乙方

年月日年月

購房委托合同范本

甲方：

乙方：某某房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司

依據(jù)國家法律,、法規(guī)和本市政府部門有關(guān)規(guī)定,，甲、乙雙方在平等,、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就甲方委托乙方,，乙方接受甲方委托從事房屋購買代理事項達成一致，訂立本合同,。

第一條委托事項

甲方委托乙方代理購買于北京市區(qū)房產(chǎn),，建筑面積平方米，權(quán)屬性質(zhì),，原商品房銷售契約編號,。

第二條委托代理期限

乙方自本合同訂立后的次日起個工作日完成全部代理事項，如因甲方原因耽誤,，工作日相應順延,。

第三條房產(chǎn)價格及付款時間、付款方式

1.該房產(chǎn)購買價格為人民幣元整,，此價格為凈房款,，購買該房產(chǎn)甲方應交的其它相關(guān)費用詳見附件一。

2.付款日期,、付款方式：

第四條甲乙雙方相互提供下列相應證件

甲方提供：夫妻雙方身份證,、戶口本、婚姻證明,、人名章,。

乙方提供：經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照復印件,。

第五條甲方義務

1.甲方應及時提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)過程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復印件,，并保證在辦理過戶交易手續(xù)時按時到場。

2.若甲方申請銀行按揭貸款,，需及時向乙方提供貸款所需資料,。

3.照本合同中約定的付款方式及時間按時交付房款。

4.乙方通知甲方簽訂房屋買賣合同,，甲方應于接到通知之日起三個工作日內(nèi)到指定地點簽訂,，辦理該房屋產(chǎn)權(quán)屬變更。

第六條乙方義務

1.乙方確保代理事項真實合法,。

2.確保賣方按照本合同約定按期過戶,，進行房屋交接。

3.不得違反國家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,，或與他人惡意串通,，損害甲方利益。

4.如需變更為甲方代理服務事項,、要求和標準,，須經(jīng)甲方同意。

第七條其他事項約定

1.簽署成交協(xié)議后,，錢款交接地點為乙方指定地點,，否則后果自負,。

2.本合同履行期間，甲,、乙雙方因履行本合同而簽署的補充協(xié)議和其它書面文件，均為本協(xié)議不可分割的一部分,，具有同等法律效力,。

3.該房屋辦完過戶手續(xù)，甲方收到房屋后,，本合同自行終止,。

第八條違約責任

1.甲、乙雙方履行本合同期間,，如因不可抗力,、國家法律、法規(guī),、政策等原因,，該房不能辦理權(quán)屬變更，雙方均不承擔違約責任,。

2.本合同履行期間,，如違反本合同第五、六條各項約定之一的,，應支付對方該房約定出售價格的5%的違約金作為賠償,。

3.如因賣方原產(chǎn)權(quán)證辦理不成功，導致本合同無法正常履行,，乙方全部返還甲方所交款項,，雙方免責，合同解除,。

第九條合同爭議的解決辦法

本合同如發(fā)生爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決，如協(xié)商不成,，依法向出售房產(chǎn)所在地的人民法院起訴,。

第十條合同生效日期

本合同經(jīng)甲方簽字和乙方蓋章后即生效，合同文本一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力,。

第十一條補充條款

甲方：乙方：北京某某房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司

現(xiàn)在住址：地址：

身份證號碼：房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)證書編號：第號

委托代理人：經(jīng)辦人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

委托購房合同樣本

甲方：身份證號：

乙方：身份證號：

一,、甲乙雙方基于客觀真實的情況共同作出以下聲明：

一、甲乙雙方基于客觀真實的情況共同作出以下約定：

1,、__年月日,，甲方委托乙方以乙方名義為甲方購買濟南市路號齊魯花園號樓單元號房屋一套,，乙方接受甲方的委托。

2,、甲方已于年月日以乙方名義與房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂認購協(xié)議書并交納購房定金元,，該認購協(xié)議書的權(quán)利義務由甲方享有及承擔。

3,、由甲方以乙方名義簽訂《商品房買賣合同》,、申請銀行按揭貸款及辦理購房的所有相關(guān)手續(xù)，甲乙雙方均認可銀行首付款及每月的按揭貸款等所有購房相關(guān)費用全部由甲方支付,，甲方是實際出資人,。

二、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,、誠實信用的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,，雙方共同嚴格遵守。

1,、乙方代甲方購買的濟南市路號齊魯花園號樓單元號房屋所有權(quán)歸甲方所有,，甲方享有該房屋占有、使用,、收益及處分的權(quán)利,，乙方對受甲方委托購買的房屋無權(quán)行使甲方享有的前述權(quán)利，亦不得對受甲方委托購買的房屋進行侵占,、破壞,、轉(zhuǎn)賣、出租,、抵押及贈與,。

2、購房首付款,、按揭還款,、抵押費、保險費,，所有交款憑據(jù)由甲方保管,，乙方有義務協(xié)助甲方辦理交款手續(xù)。

3,、濟南市路號齊魯花園號樓單元號房屋產(chǎn)權(quán)證暫辦至乙方名下,，產(chǎn)權(quán)證由甲方保管，甲方有權(quán)在任何時間將產(chǎn)權(quán)變更至本人名下,，或轉(zhuǎn)讓,、出租及抵押該房屋，乙方應當協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù),，不得拒絕,。

4,、乙方因代理甲方購房的合理交通費、誤工費,、通訊費等費用由甲方承擔,。

5、乙方有義務將本協(xié)議代理購房事宜通知乙方的所有利害關(guān)系人,，保證其利害關(guān)系人不得主張濟南市路號齊魯花園號樓單元號房屋所有權(quán)利,。

6、甲方有權(quán)隨時解除本協(xié)議,，解除本協(xié)議后,，乙方有義務協(xié)助將受甲方委托購買的房屋更名到甲方指定名下,。

7,、甲方對該房屋進行的裝修及在該房屋內(nèi)添置的所有家具、家電及物品均歸甲方所有,。

8,、乙方應當恪守誠信，受甲方委托購買的房屋在其名下時不得侵害甲方的利益,，如果乙方對受甲方委托購買的房屋進行毀損,，乙方應當負責全額賠償如乙方惡意侵占、轉(zhuǎn)賣,、抵押及贈與該房屋,，乙方應當按房屋當時市場價格給予甲方賠償，并承擔相應的違約金人民幣萬元,。

9,、乙方不得隨意解除本協(xié)議，不得拒絕,、拖延履行代理購房的協(xié)助義務,，如隨意解除本協(xié)議或拒絕、拖延履行代理購房的協(xié)助義務給甲方造成損失的,，乙方負責全額賠償,。

10、在甲乙雙方意思表示一致時,，乙方可以出售該房屋,，甲方有義務從售房款中優(yōu)先支付欠乙方的7萬元欠款。

11,、爭議的解決方式：

1)雙方友好協(xié)商,。

2)訴至房產(chǎn)所在地的人民法院。

12,、本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，雙方簽字后成立。

13,、本協(xié)議自濟南市路號齊魯花園號樓單元號房屋房產(chǎn)證辦理之日起生效,。

甲方：乙方：

年月日年月日